Download i.1 - Compras Estatales

LICITACION ABREVIADA Nº 1500114800
1
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ABREVIADA PARA LA
REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES
EN LA FABRICA DE LUBRICANTES Y OTRAS AREAS DE PLANTA LA
TEJA
CONDICIONES PARTICULARES
1°) RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS
DIA: 01 de Noviembre de 2011
HORA: 14:00
LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio Ancap - 1er. Piso (Paysandú y Avda. Libertador
Brigadier General Lavalleja).
Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.3.1 del Pliego de Condiciones Generales.
FAX Nº 2 902 11 36 - 2 902 16 42 – 2 902 75 73
Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se
considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su
totalidad a la fecha y hora establecida para el acto de recepción y apertura de la
propuesta.
NOTA:
El horario de cajas para la adquisición de pliegos y para efectuar depósitos de
garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 horas, en la Tesorería del
Edificio ANCAP, sito en Paysandú y Avda. libertador Brig. Gral. Lavalleja.
LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A
COMPRAS PLAZA FAX (00598-2-309-9479 y 00598-2-19313119) INFORMANDO:
N° DE TELEFONO, N° DE FAX Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO
DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
INDICE
CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION
I.1 - OBJETO DE LA LICITACION
I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
1.4 - CONSULTAS
CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACION
II.2 - ACLARACIONES
II.3 - PLAZO DE VALIDEZ
II.4 - CONSORCIOS
II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR
II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES
II.7 - MODIFICACIONES Y/O VARIANTES, ACEPTACION O RECHAZO
CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS
III.2 - COTIZACION
III.3 - FLETES
III.4 - ACOPIOS
III.5 - CEMENTO PORTLAND Y ASFALTO
III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD
III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
III.8 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS
III.10 - CONDICIONES DE PAGO
III.11 - PLAZOS
III.12 - RECEPCION
III.13 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
III.14 - MULTAS Y PENALIDADES
III.15 - GARANTÍAS
III.16 - CESION DEL CONTRATO
2
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
3
III.17 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACION
III.18 - NEGOCIACION
CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P.
IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
IV.6 - CORRESPONDENCIA
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES
IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION
CAPITULO V -CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS
V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS
V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
V.4 - OBRADOR Y CARTELES DE OBRA
V.5 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
V.6 - CONFIGURACIÓN DE MORA
V.7 - REGISTRO DE PROVEEDORES
V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS
V.9 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (LEY N°16074)
V.10 - COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO
V.11 - LEY 17897
V.12 - INCOMPATIBILIDAD
V.13 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS
V.14 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS Y CONSTRUCCION Y SU TRAZABILIDAD
V.15 - DECLARACIONES JURADAS
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
4
CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION
I.1 - OBJETO DE LA LICITACION
La Gerencia Compras – Compras Plaza de ANCAP llama a Licitación Abreviada para la
realización de trabajos de mantenimiento de obras civiles en la Fábrica de Lubricantes y otras
áreas de Planta La Tejade acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones
Particulares y la Memoria Técnica y Descriptiva.
El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean
necesarias, para la construcción total de los rubros, siendo suficiente que un detalle esté
incluido en una sola de las piezas para que el Contratista esté obligado a realizarlo por su
cuenta.
Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego.
I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS
Las obras se realizarán en predios ubicados dentro de la Refinería La Teja (Humboldt 3900).
I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION
Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes:
1 - Resolución de adjudicación de la Licitación
2 - Propuesta del Contratista
3- El presente Pliego de Condiciones.
4- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al contrato, durante el
plazo de llamado a Licitación.
5 - El Pliego de Condiciones Generales para licitaciones.
I.4 - CONSULTAS
Los interesados podrán efectuar consultas por escrito respecto a esta Licitación en la Gerencia
de Compras - Compras Plaza, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida
para la apertura de la licitación.
ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días
calendario antes de la apertura de las propuestas.
Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan retirado pliego.
En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se
deberá plantear con una anticipación mínima de 5 días hábiles previos a la fecha de la
apertura.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
5
Se aconseja a las empresas visitar el lugar de los trabajos coordinando para ello
previamente día y hora con Mantenimiento Externo de la Gerencia Mantenimiento e
Ingeniería.
No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a
desconocimiento del lugar de los trabajos.
CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS
II.1 - FORMA DE PRESENTACION
Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el punto 2.2 del Pliego de Condiciones
Generales y se entiende conveniente además, la presentación de la misma en soporte digital.
El proponente deberá presentar su propuesta guiándose por el presente Pliego y la Memoria
Técnica y Descriptiva. Tendrá en cuenta toda indicación que figure en cualquiera de las
piezas, aunque se haya omitido en otra donde debiera haber constado.
Las propuestas se redactarán de acuerdo con el siguiente formulario y Planilla de cotización
adjunta:
NOMBRE: ........................................................................................................................................
domiciliado a los efectos legales en la calle .................................................................................
..................................................................................Nº....................................... de esta ciudad,
se compromete a realizar el suministro y obras objeto de la Licitación Abreviada
N°
1500114800 en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones y Memoria
Técnica
y Descriptiva que ha tenido a la vista y declara conocer por la suma de
$............................................
(...................................................................pesos uruguayos),
más el Impuesto al Valor Agregado.
Para liquidar los aumentos o disminuciones de obra, se incluye planilla de cotización con el
detalle de nuestro presupuesto con los metrajes, precios unitarios y parciales que hemos
tomado como base al cálculo del mismo.
RUBRO
1-Implantación y replanteo
2-Trabajos en Fábrica de
Lubricantes
2.1-Tratamiento de armaduras en
la
UNIDAD CANTIDAD Precio Unitario Precio Total
Global
1
Global
1
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
superficie interior de las
bóvedas
2.2-Reconstrucción de la superficie
interior de las bóvedas
2.3-Protección de la superficie
interior de las bóvedas
2.4-Retiro de aislación térmica de
la
superficie exterior de las
bóvedas
2.5-Hidrolavado de la superficie
exterior de las bóvedas
2.6-Reparación de fisuras y roturas
en mortero exterior de bóvedas
2.7-Aislación térmica de la
superficie
exterior de las bóvedas
2.8-Impermeabilización de
superficie
exterior de las bóvedas
2.9-Reparación de roturas en
desagües y bordes de bóvedas
2.10-Impermeabilización de
bordes
de las bóvedas
2.11-Reparaciones en estructura de
hormigón de pilares y vigas
2.12-Limpieza y desoxidación de
chapas galvanizadas de
fachada
2.13-Pintura de chapas
galvanizadas
de fachadas
2.14-Pintura de estructura metálica
de fachadas
2.15-Pintura de elementos de
madera de fachadas
2.16-Pintura de hormigón visto
de fachadas
2.17-Limpieza y sellado de fisuras
en aberturas de aluminio
2.18-Reparación de hormigones
con corrosión de armaduras
2.19-Pintura de estructuras
metálicas
6
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
Global
1
m2
1
m2
10
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
7
2.20-Pintura de estructuras de
hormigón visto
2.21-Hormigón de veredas
de espesor 8 cm
2.22-Hormigón de pisos
de espesor 15 cm
2.23-Hormigón de pisos en rampas
de espesor 20 cm
3-Trabajos en otras áreas
m2
10
m2
400
m2
10
m2
30
3.1-Excavaciones a mano
m3
10
3.2-Movimiento de tierra a
máquina
3.3-Base de tosca-cemento
compactada
3.4-Base de tosca compactada
m3
100
m3
25
m3
50
3.5-Sustitución de terreno de
fundación con arena sucia
3.6-Zapata corrida de hormigón
armado
3.7-Patín de hormigón armado
m3
50
m3
5
m3
5
3.8-Hormigón armado de pilares
y pantallas
3.9-Hormigón armado de vigas
y dinteles
3.10-Hormigón armado de losas
m3
5
m3
5
m3
10
3.11-Pavimento de hormigón
armado
3.12-Cordones de hormigón
armado
3.13-Reparación de juntas
m3
50
ml
100
ml
100
3.14-Pavimento de adoquines
de hormigón
3.15-Demolición manual muro
de mampostería
3.16-Picado de revestimientos
m2
100
m3
5
m2
20
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
8
3.17-Rotura y extracción
pavimento de hormigón
3.18-Retiro de adoquines de
hormigón
3.19-Muro ladrillo de campo
12 cm, sin revocar
3.20-Muro de ticholos 12 cm,
(ticholo 12 x 17 x 25)
3.21-Muro de bloques hormigón
vibrado 19 x 19 x 39
3.22-Revoque de cielorraso
(fino y grueso)
3.23-Revoque interior de muros
(fino y grueso)
3.24-Revoque exterior con
hidrófugo
3.25-Revoque de portland
lustrado
3.26-Colocación de azulejos
blancos
3.27-Colocación de cerámica
esmaltada
3.28-Contrapiso de arena y
portland
3.29-Colocación baldosas
calcáreas 20 x 20
3.30-Colocación baldosas
cerámica esmaltada
3.31-Hidrolavado de superficies
m2
250
m2
100
m2
50
m2
50
m2
50
m2
10
m2
50
m2
50
m2
5
m2
10
m2
10
m2
10
m2
10
m2
10
m2
50
3.32-Aplicación de enduido
plástico sobre revoque fino
3.33-Aplicación pintura vinílica
antihongo para interiores
3.34-Aplicación pintura cielorraso
antihongo para interiores
3.35-Aplicación fondo antióxido
sintético para metales
3.36-Aplicación de esmalte
sintético brillante
3.37-Aplicación de protector
decorativo para madera
m2
50
m2
50
m2
10
m2
5
m2
5
m2
5
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
3.38-Aplicación impermeabilizante
acrílico blanco para azoteas
3.39-Aplicación impermeabilizante
acrílico p/paredes exteriores
3.40-Hora hombre peón
9
m2
10
m2
50
hora
100
3.41-Hora hombre medio oficial
hora
50
3.42-Hora hombre oficial
hora
50
Sub -Total
I.V.A.
TOTAL
Monto Imponible:
$............................
Plazo de ejecución:
....... días calendario
NOTA: Todos los proponentes deberán cotizar en la forma solicitada, tomando los rubros y
cantidades estipuladas precedentemente.
Luego de adjudicada la obra y una vez en desarrollo, el contratista facturará mensualmente los
valores efectivamente realizados, certificados por el Director de Obra, y de ser necesario, se
aplicará el punto III.13) AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA.
El monto imponible declarado deberá corresponder por lo tanto a las cantidades solicitadas.
II.2 – ACLARACIONES
Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten
modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. Sólo la Administración podrá solicitar las
aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias.
II.3 - PLAZO DE VALIDEZ
Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el
Art. 2.5 del pliego de Condiciones Generales.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
10
En el presente caso la validez de la oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días
calendario.
II. 4 - CONSORCIOS
Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un
consorcio de acuerdo con la normativa vigente.
1) OFERTA
Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá
presentar:
- Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras
Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la
oferta por parte del consorcio.
- El documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el
artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el artículo 52 del Decreto Nº 208/2009.
Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar:
- La copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas
integrantes del consorcio proyectado.
- Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que
consten los siguientes requisitos mínimos:
Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060, nombre y domicilio del
futuro consorcio; objeto y los demás requisitos establecidos en el artículo 52 del Decreto Nº
208/2009
2) ADJUDICACIÓN
Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá
presentar:
- Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los
requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Artículo 52 del Decreto Nº
208/2009
- Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la
contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
11
Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el
contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos – Escribanía de la
Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la
obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración.
Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en
esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el
estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia.
II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR
5.1 – Datos de la empresa
Se solicitan los siguientes datos de las empresas:
1) Tipo de Sociedad
2) Antigüedad (fecha de constitución)
3) Nombre de los representantes legales de la empresa, de los titulares que la componen y de
ser Sociedad Anónima, de los integrantes del Directorio.
4) Domicilio y número/s telefónico/s de la empresa.
Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se
considera imprescindible especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo
de obra realizada, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos
antecedentes no son a su juicio habilitantes para la realización de la presente obra.
5.2 - Cronograma
Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las obras.
Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y
etapa, etc.
En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha
tardía de las que no están y el plazo total comprometido
5.3 - Capacidad técnica
.Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
12
5.4 – Antecedentes
El oferente deberá presentar junto a su propuesta, antecedentes relativos a obras similares a la
que se contrata, con la justificación documentada de idoneidad en la materia.
Si de la evaluación de la información suministrada, se determinara la inhabilitación del
oferente para ejecución de los presentes trabajos, la Administración no estará obligada a
explicitar las razones de dicha decisión.
Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las obras,
indicándose la clase de vinculación con la empresa.
Se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas.
II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES
El oferente deberá establecer claramente en un capítulo de su oferta titulado: "Exclusiones del
alcance", todas las desviaciones, apartamientos, cambios, etc de la Licitación, tanto comerciales
como técnicos.
Toda excepción que no se encuentre expresamente detallada en este punto no se considerará
como tal y sí se considerará que se cumple con los requisitos del pliego.
No se aceptarán modificaciones en las ofertas con respecto a la forma de ajuste de precios
establecida en el Capitulo III.9 – Variaciones de precios
II.7 - MODIFICACIONES Y/O VARIANTES, ACEPTACION O RECHAZO
Se podrán presentar modificaciones y/o variantes de proyecto que no modifiquen
esencialmente el básico.
En ambos casos, se indicará en la propuesta si las mismas implican variación del precio de la
oferta.
En todos los casos, ANCAP se reserva el derecho de hacer uso de las modificaciones y/o
variantes.
CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES
III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS
De propuesta: Será del 1% (uno por ciento) del monto cotizado si éste supera $ 2:503.000,00
(pesos uruguayos dos millones quinientos tres mil) impuestos incluidos.
De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado si supera $ 1:001.200,00
(pesos uruguayos un millón mil doscientos) impuestos incluidos.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
13
Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda.
del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú).
Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS del Pliego de
Condiciones Generales.
Solo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del contratista
derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte
obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251.
III.2 - COTIZACION
La cotización será por un precio global, en pesos uruguayos, más IVA.
Para cada rubro de la planilla de cotización se cotizarán las cantidades indicadas en las
unidades indicadas, detallando el precio unitario y el precio total del rubro, así como también
el monto imponible unitario y total para cada rubro.
Cada ítem se pagará por su precio total, en caso de no haber aumento o disminución de obra
ordenado por el Director de Obra.
Se entenderá que la cotización será por la obra completa, la cual deberá entregarse "llave en
mano", en condiciones de funcionamiento, incluyendo por lo tanto, la totalidad de los trabajos
necesarios para tener el proyecto totalmente realizado y operativo, a partir de este pliego de
condiciones y demás recaudos.
Se entiende que los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos lo
suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto,
para la completa realización de las obras.
Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como
verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma.
Cuando correspondan cargos adicionales sobre los precios, caso del IVA, o descuentos sobre
los mismos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos en forma separada. En
caso de no estar expresamente señalado, se entenderá que los mismos están incluidos en los
precios cotizados.
Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la
comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a
favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda.
No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior y se rechazará
toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta
sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
14
ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. según lo dispuesto en los Decretos Nos
528/2003 y 34/2004.
III.3 - FLETES
No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en
obra.
III. 4 - ACOPIOS
No se considerará pago por acopio de materiales.
III.5 - CEMENTO PORTLAND Y ASFALTO
El cemento Pórtland que utilice el adjudicatario para estas obras, así también como el asfalto
serán de marca ANCAP.
III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD
ANCAP suministrará agua y energía eléctrica en forma gratuita desde donde existan los
puntos de conexión y en las cantidades que le sea posible.
Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 20 kw en 220 V.
Este suministro será únicamente para funcionamiento del obrador. Si se supera dicha
potencia, ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro.
El contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos
de soldadora.
III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA
Dado que la presente es una obra civil, los señores oferentes al formular su propuesta, deberán
tener en cuenta el Anexo II del Pliego de Condiciones Generales y se destaca que lo que se
establecerá establecer es el Monto Imponible por mano de obra y no de los aportes que se
deberán hacer al Banco de Previsión Social (ATYR).
III.8 – PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES
8.1. CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA
Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº 18.362 y el Decreto del
Poder Ejecutivo No. 13/2009.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
15
Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la
(o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado
correspondiente (Art. 10 y concordantes del mencionado Decreto).
El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no
califica/n como nacional/es.
Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del
oferente que declare:
a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su
precio.
b.- Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano
de obra declarada en el literal a) inmediato anterior.
c.-
Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los
materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente.
En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente
establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la
información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente.
En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna.
La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el
derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada.
8.2 REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME
OBRAS
Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 46 de la Ley Nº 18.362, Decreto del
Poder Ejecutivo No. 800/2008 y disposiciones concordantes y/o complementarias.
Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta:
- Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MPyME (art. 2 y
concordantes del Decreto No. 800/008).
La no acreditación de la condición MPyME mediante el referido certificado, implicará el no
otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como
no Mpymes.
Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del
oferente:
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
16
I.- Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que
componen su precio.
II.- Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano
de obra declarada en el numeral I) inmediato anterior.
III.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los
materiales o bienes declarados en el mencionado numeral I) precedente.
En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente
establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la
información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente.
La no declaración de la calificación nacional de las obras; o de la integración nacional de las
mismas (art. 46 de dicha ley) habilita al organismo a no conceder los respectivos beneficios,
considerando a la/ obra/s como no nacionales.
La Administración podrá optar por uno otro beneficio, a favor de la MPyME, según lo
establecido por el art. 14 del Decreto No 800/008, en tanto la misma disponga de la
información completa al respecto y el oferente reúna las condiciones requeridas en uno u otro
caso.
La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el
derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada
III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS
9.1 - Fórmula de ajuste y consideraciones al respecto
Serán de cargo de ANCAP los aumentos de jornales que le sean impuestos al contratista en
virtud de disposiciones legales dictadas con posterioridad a la presentación de las propuestas.
Dichos aumentos sólo se liquidarán respecto de la obra no ejecutada al momento de entrar en
vigencia las nuevas escalas de jornales.
No se abonarán al contratista las diferencias de precio que se produzcan por atraso en las obras,
cuando el atraso sea imputable al mismo, abonándose en este caso sólo las diferencias que se
hubieran producido de ejecutarse la obra en el plazo convenido.
Para evaluar las variaciones del costo de la obra en función de las diferencias de jornales y el
costo de vi da y materiales, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios:
P = Po (a J + b IPC)
Jo
IPCo
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
17
Donde:
P = Valor actualizado del trabajo en el mes.
Po = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes.
J =
Nivel de la mano de obra determinada por el Grupo 9 y Subgrupo 01 del Consejo de
Salarios correspondiente al mes inmediato anterior al de realización de los trabajos.
Jo =
Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la oferta.
IPC = Índice del costo de vida según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto, correspondiente al mes inmediato anterior al de realización del trabajo.
IPC = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la oferta.
a+b=1
a = 0.50
b = 0.50
9.2 – Validez
Los ajustes según paramétrica regirán dentro del plazo de la obra, fuera de él los coeficientes J y
CV se congelarán a valores correspondientes al último día del mes anterior a la fecha estipulada
como plazo.
No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación.
III. 10 - CONDICIONES DE PAGO
Se pagará mensualmente por obra realizada.
Al final de cada mes y previo a la facturación la Dirección de Obra aprobará el Certificado
de avance de obra que corresponda ser facturado.
Luego, y en base a ello, la empresa presentará, cuando corresponda, 2 facturas en ese mes:
1. por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº
, mes de
".
2. por el ajuste parámetrico, donde se indicará "Ajuste paramétrico correspondiente al monto
básico Nº
, mes de
".
En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento:
L.A. Nº 1500114800 - Nº de Pedido de Compra...................................................
Obra: .............................................................................................................................................
El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura
correspondiente y a sus respectivas copias.
En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el I.V.A. ; todo otro detalle
del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
18
Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no
haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada.
Entre la fecha de factura y la fecha de presentación de la misma no podrán haber más de dos
días.
La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de
las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos.
De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas
arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos
básicos y 45 días para los ajustes paramétricos.
El Contratista deberá ajustarse al Instructivo que acompaña el presente Pliego.
Se agrega al numeral 11.11 del P. De C. G. el siguiente texto:
ANCAP se reserva el derecho de pagar a sus co-contratantes el importe de los tributos
aplicables mediante la utilización de Certificados de Créditos u otros, emitidos por
organismos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes al momento del pago.
III.11 – PLAZOS
11.1 - Plazo de entrega
El proponente deberá indicar el plazo total para la entrega de la obra en días calendario de
acuerdo con el cronograma que se presente. La Administración tendrá preferencia por las obras
que propongan menores plazos.
11.2 - Cómputo de plazo
Los plazos para el inicio de la obra se computarán a partir de la recepción del “Pedido de
Compra" por la empresa.
La Administración se reserva el derecho de modificar esta fecha si le fuera conveniente según
disponga la Dirección de Obra en acuerdo con el Contratista.
A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.), el
contratista deberá solicitarlo diariamente al Director de Obra, pasando carta numerada
correspondiente, sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha. De no
haber acuerdo sobre plazos, valdrá el criterio del Director de Obra.
11.3 - Plazo de conservación
Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que
no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
19
En esos casos deberá hacer las reparaciones del caso en su costo y en el menor plazo posible.
III.12 - RECEPCION
Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante
ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas
serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad.
Sin este carácter no habrá recepción provisoria.
La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la Recepción Provisoria y luego de que
se hubieren levantado todas las
observaciones especificadas en el Acta de Recepción
Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año.
Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el
formulario de Fin de Obra y por lo tanto no efectuará la devolución de garantía.
III.13 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA
Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificaciones de las obras proyectadas y
que hayan sido ordenadas por el Director de Obra, se liquidarán de acuerdo con la lista de
precios unitarios adjunta a la propuesta.
En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente:
a) especificaciones técnicas,
b) precio,
c) forma de pago,
d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra.
e) Monto imponible de mano de obra.
En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación
en la misma afecta o no el plazo de entrega.
En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica.
III.14 - MULTAS Y PENALIDADES
Se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3 o/oo (tres por mil) del valor total
adjudicado por cada día calendario de atraso de acuerdo con el punto III.11.
La no aceptación de esta forma de penalidad será motivo de rechazo de la oferta.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
20
III.14.1 – RETENCION EN LOS PAGOS
ANCAP podrá retener de los pagos los importes que pudieren corresponder a multas o
descuentos.
III.15 - GARANTIAS
Los trabajos de aislación térmica e impermeabilización serán garantidos por un mínimo de 5
(cinco) años a partir de la Recepción Definitiva para lo cual el contratista deberá presentar
garantía escrita junto con la oferta.
III.16 - CESION DEL CONTRATO
El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento
expreso de la Administración.
III.17 – COMPARACIÓN Y ADJUDICACION
Para la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta: el precio cotizado utilizando los
fictos establecidos en la planilla de cotización del punto II.1, las leyes sociales que
correspondan de acuerdo con el monto imponible declarado y los beneficios derivados de lo
establecido por los artículos 41 y 46 de la Ley Nº 18362 y los decretos del Poder Ejecutivo Nº
13/2009 y 800/2008, Disposiciones concordantes y/o complementarios.
A los efectos de la adjudicación se tomarán los siguientes factores con su orden de prelación:
1) Menor precio comparativo
2) Antecedentes de la empresa en trabajos similares
3) Grado de adecuación de la oferta a las condiciones especificadas en el Pliego
4) Plazo de entrega
III.18 – NEGOCIACIÓN
De darse la hipótesis prevista en el punto 6.5 del Pliego de Condiciones Generales, la
Administración se reserva el derecho de utilizar los institutos de mejora de oferta o de
negociación establecidos legalmente.
Además se podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofertas en los casos de
precios manifiestamente inconvenientes.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
21
CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P.
IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA
Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito:
1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos
relativos a la licitación.
2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante A.N.C.A.P. para tratar
y resolver los problemas técnicos relativos a la obra.
3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de obra, quien estará directamente
encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de la ejecución de
los trabajos, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de
Obra.
Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada
capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su
designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus
decisiones obligarán al Contratista.
La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un
representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato.
No estará obligada a expresar los motivos de su decisión.
En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus
representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento
tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su asentimiento.
IV.2 - SUB-CONTRATISTAS
Cada oferente deberá indicar si utilizará subcontratistas.
Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los subcontratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP,
expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista.
Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las
exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario.
En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a
modificación alguna en los términos originarios del contrato.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
22
IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO
El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal
especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del
presente pliego en cada caso.
La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los
ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal
especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario.
IV.4 - DIRECTOR DE OBRA DE A.N.C.A.P.
A.N.C.A.P. designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará
en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el
funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente.
El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los
trabajos.
El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra.
Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la
Dirección de Obra de ANCAP.
En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal
que lo representa durante el transcurso de las obras.
IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P.
El Contratista no podrá recusar a los representantes de A.N.C.A.P. encargados de la
inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos.
Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará
fundadamente a la Administración, sin que por ésto se interrumpan los trabajos.
IV.6 – CORRESPONDENCIA
La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia
y el libro de obra de órdenes y servicios.
La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra.
Se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de
Licitación correspondiente.
ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias
convenientemente sellada y fechada.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
23
El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP.
En cuando a las órdenes a través del Libro de Obra, se acusará recibo por medio de copia
firmada.
IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica" del presente pliego, se
tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable
a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra:
1) Normas U.N.I.T.
2) "Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas" publicado por
el M.T.O.P. -Dirección de Arquitectura.
3) “Pliego General de Condiciones para la Construcción de pavimentos de hormigón” del
Departamento de Obras y Servicios de la Intendencia Municipal de Montevideo.
4) “Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras” publicado por el
M.T.O.P. – Dirección Nacional de Vialidad.
5) Normas de U.T.E.
6) Normas ASTM, API, ANSI, ASME Y NFPA en donde corresponda.
7) Normas de URSEA
IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES
El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de materiales,
los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en
obra.
A.N.C.A.P. se reserva el derecho de efectuar sus propios controles.
Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales deberá comunicarlo al
Director de la Obra quien a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o
representante.
Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o
estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y
reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias.
IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES
El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar,
mientras no sean instalados en la obra.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
24
Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir
debido a las obras.
IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION
El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de
Obra.
Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros
ya sea por error o negligencia.
Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva,
advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a
demolerlas y/o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo
alguno.
Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en
caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP.
CAPITULO V – DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES
V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS
El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo
referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas
obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del
mismo al Contratista.
El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por
parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales
vigentes, al decreto 89/95 del Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como a las
siguientes Normas:

NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS
CONTRATISTAS

NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR
ANCAP
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
25
Las mismas podrán ser consultadas en la página web www.ancap.com.uy (licitaciones).
Antes del comienzo de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con el
Departamento de Seguridad Industrial para interiorizarse de los procedimientos de seguridad a
seguir durante el transcurso de las obras.
Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con
nombre, C.I. y originales y fotocopia de los Carné de Salud Vigentes, expedidos por el MSP o
autoridad competente (el original le será devuelto) y la nómina de vehículos que van a
ingresar a la Refinería La Teja.
También deberá dirigirse al Jefe de Planta para interiorizarse de las disposiciones internas
que deberá seguir su personal y sub-contratistas.
Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la
Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista.
En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra.
Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la
Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y subcontratistas durante el transcurso de las obras.
V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
El Contratista es responsable de que su personal emplee elementos de seguridad adecuados a
las circunstancias y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Se exigirá en obra el uso continuo de casco protector.
Se destaca el uso de guantes, botas, anteojos protectores, cinturones de seguridad,
protecciones de sierras eléctricas, y construcción de andamios de acuerdo a normas vigentes,
etc.
V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA
Todo el personal de la empresa adjudicataria que trabaje en obra deberá lucir claramente el
nombre o distintivo de la empresa a que pertenece para su fácil identificación.
V.4 – OBRADOR Y CARTELES DE OBRA
La empresa podrá establecer en lugar a determinar, un obrador y sólo a esos efectos, dentro de
la Planta, cercano al lugar de los trabajos, preferentemente del tipo de un contenedor. El mismo
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
26
deberá quedar cerrado fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable por pérdidas
de equipos y materiales que pudieren ocurrir.
Con respecto a otro tipo de servicios como duchas, vestuarios, comedor etc., se asignará a la
empresa un lugar en el predio frente a la Planta para la construcción del mismo.
Esta construcción se cotizará por separado, ya que de existir disponibilidad por parte de la
Administración, se asignará uno de los locales que dispone el Ente a tales efectos.
Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal servicios higiénicos adecuados dentro
de la Planta, para los cuales se podrán utilizar baños químicos si así lo cree conveniente el
contratista.
Se indicará el obrador de la empresa con un cartel adecuado indicando el Nº de licitación y
nombre de la empresa.
Se deberá alertar adecuadamente con carteles, con la misma identificación anterior, sobre la
presencia de obstáculos motivados por las obras que pudieren originar accidentes, siendo
responsabilidad del Contratista si ellos ocurrieran por falta de aviso.
V.5 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de
cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el
cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos.
Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de
entrega ni en otras responsabilidades del Contratista.
V.6 – CONFIGURACION DE MORA
Como complemento del artículo 8.5 del Pliego de Condiciones Generales y sin perjuicio de la
plena validez del mismo, establécese que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una
vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatara la no-concurrencia de la empresa
a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 15 días calendario, sin que hubiese
mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y aceptación de
ésta en tal sentido.
V.7 – REGISTRO DE PROVEEDORES
Es requisito previo a la consideración de cada oferta, que la empresa oferente esté inscripta en
el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION; por lo cual, en el acto de
recepción y apertura de las ofertas, se debe presentar fotocopia del recaudo correspondiente.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
27
No obstante, los oferentes no inscriptos en el registro, dispondrán de un plazo de 48 (cuarenta
y ocho) horas a partir de la hora de apertura de las ofertas, para regularizar su situación,
debiéndose acreditar tal extremo dentro de dicho plazo ante la oficina de Compras
correspondiente de la Planta La Teja.
En caso que el oferente actúe en representación de otra firma, la inscripción deberá ser
realizada por el representante y el representado.
Si la inscripción es anterior al 01/01/2001 deberá reinscribirse en la Oficina del Registro de
Proveedores (Edificio Central – Planta Principal).
V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS
Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el
Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y
calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades:
Categoría I – Arquitectura – B – Albañilería y afines
Categoría I – Arquitectura - C – Acondicionamiento y terminación de edificios
Categoría I – Arquitectura – E – Pintura
Categoría I – Arquitectura - F – Impermeabilizaciones
Categoría II- Ingeniería – A – Movimiento de suelos
Categoría II – Ingeniería – B - Pavimentos
Categoría II – Ingeniería - C – Estructuras de hormigón ciclópeo y armado
Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta
cláusula a la fecha de apertura de las ofertas.
Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo
a la adjudicación, pero se exigirá se acredite que a la fecha de apertura se posea en forma este
requisito.
Oportunamente la ANCAP exigirá el correspondiente certificado del RNEOP que habilite
para contratar.
En caso que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo
dispuesto por el Decreto 208/009. Cabe señalar que las exigencias se aplican a aquellas
empresas que contraten por encima del tope de la Licitación Abreviada fijado en la actualidad
en $ 2:503.000,00 (pesos uruguayos dos millones quinientos tres mil, no se deberá considerar
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
28
para dicho tope el IVA y el Monto Imponible). Las empresas que contraten obras por un
monto menor a la Licitación Abreviada se les exigirá la inscripción pero no la calificación en
el Registro.
V.9 –CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº
16074)
La adjudicataria previo a la firma del contrato deberá presentar el certificado que acredite
haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las
tareas que se contratan.
Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en
el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los
premios resultantes, durante la vigencia del contrato.
Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes
que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que
emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior.
Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas
todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP,
circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de
supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad
que al respecto asume y tiene la empresa que representa.
No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender
en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la
empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración,
del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la
materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el
apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la
empresa que representa, como el propio de ANCAP.
V.10 – COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO
Deberá tenerse presente la obligación de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la
ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La
empresa oferente deberá presentar el certificado expedido por la Inspección General del
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
29
Trabajo y la Seguridad Social que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en
artículo 14 de la referida norma (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).”
V.11 – LEY 17897
El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción
laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así
como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en
las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a
tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de
Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo
a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la
empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la
presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal
registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la
constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de
la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia.
V.12 – INCOMPATIBILIDAD
La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos
del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y
del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y
concordantes.
V.13 – REPRESENTATES DE FIRMAS EXTRANJERAS
Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la
constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto
por Ley 16497 y Decreto 369/994.
V.14 - REGISTRO NACIONAL
DE
OBRAS
Y CONSTRUCCIÓN
Y SU
TRAZABILIDAD
Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art.
356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
30
La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de
modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el Registro
Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad.
Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan
de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera
aprobado por la autoridad competente.
Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será
de cargo de la Contratista.
V.15 - DECLARACIONES JURADAS
Las firmas adjudicatarias, previo al inicio de la contratación, deberán presentar las declaraciones
juradas correspondientes.
Las mismas están disponibles en la página web de ANCAP
www.ancap.com.uy/licitaciones.
ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO

Memoria Técnica y Descriptiva

Anexo I

Anexo II

Anexo - Disposiciones Laborales

Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones con Modelo de Fórmula de
Propuestas, Avales Bancarios I y II y Modelo de Formulario de Identificación del
Oferente
Expediente N° 242139
Valor del Pliego: $ 1.000,00
Gerencia de Compras
Montevideo, 07 de octubre de 2011
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
31
MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA
1) OBJETO
Los trabajos consisten en el mantenimiento de obras civiles en la Fábrica de Lubricantes y otras
áreas de Planta La Teja.
Las obras se efectuarán según la presente Memoria Técnica y Descriptiva, el presente Pliego de
Condiciones y las órdenes que dará el Director de Obra.
En todos los lugares donde se produzcan daños a instalaciones existentes, la empresa
adjudicataria estará obligada a realizar las reparaciones necesarias.
En todos los casos, el Contratista, finalizada la obra, deberá recomponer las roturas efectuadas a
su forma original.Quedará bajo la responsabilidad del Contratista, la rotura de cables, cañerías, etc, que se puedan
producir durante las excavaciones así como las consecuencias que tengan las mismas.-
2) MATERIALES
2.1) Generalidades
Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra, serán nuevos y de primera
calidad, dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta
Memoria, debiendo contar con la aprobación del Director de Obra.
En general y en lo que sea aplicable, regirán para los materiales las Normas U.N.I.T. adoptadas
oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas.
La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que
por tal grado le corresponda.
Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y
rehecha enteramente a cuenta del contratista.
Si el Director de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales en el Instituto de Ensayo de
Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos
necesarios a su costo.
2.2.- Arenas
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
32
Las que se empleen en hormigones y morteros serán silíceas de granos duros y resistentes al
desgaste y de tamaño adecuado a su uso. Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de
materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los
perjuicios que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos.
Desde el punto de vista granulométrico la arena a utilizarse en el relleno plástico de las juntas,
pasará totalmente por el tamiz Nº 40.
2.3) Piedra partida o pedregullo
Para los hormigones será granítica. Para el hormigón armado su dimensión será variable entre 1
y 3 cm y deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arena, tierra y otros detritus. Se
admitirá piedra de otra composición siempre que sea de resistencia adecuada a juicio del Director
de Obra. La gravilla se usará únicamente cuando se indique expresamente por el Director de
Obra. Para el hormigón ciclópeo deberá ofrecer amplias caras de asiento y su mayor dimensión
no excederá de 0.25m.
Cuando no haya contraindicación podrá usarse pedregullo tipo Melilla, que será perfectamente
limpio y exento de limo arcilloso.
2.4) Tosca
Será granítica de dimensión variable entre 2, 5 y 4 cm y deberá llegar a la obra perfectamente
limpia, libre de tierra, etc.
2.5) Agua
El agua a emplearse deberá ser limpia, exenta de aceite, ácidos, álcalis y sustancias vegetal
orgánicas. Antes de ser empleada será ensayada si así lo dispusiera el Director de Obra.
Será provista sin costo por la Administración, el contratista dispondrá de los elementos
necesarios para su suministro y almacenamiento.
2.6) Acero para armaduras
- acero estructural :
tensión de fluencia real: 2200 kg/cm2
tensión de rotura: 3400 kg/cm2
- acero nervurado :
tensión de fluencia convencional: 4200 kg/cm2
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
33
tensión de rotura: 5000 kg/cm2
2.7) Cemento Portland
Tratándose de cemento portland común, el contratista estará obligado a emplear en la totalidad
de los trabajos portland ANCAP.
El mismo se conservará en depósitos secos, cerrados y cubiertos, correspondiendo al contratista
el cuidado y responsabilidad de los cementos almacenados hasta el momento de su empleo. Todo
cemento cuyo envase no esté en buen estado en el momento de la entrega para su empleo será
rechazado.
2.8) Cemento asfáltico
El cemento asfáltico será homogéneo, libre de agua y no formará espuma cuando se caliente a
175 ºC.
2.9.- Cerámicos
Serán de arcilla de la mejor calidad bien cocidos, sonoros y de caras regulares y planas, debiendo
separarse al realizar el trabajo los que no presentaren buenas condiciones.
El ladrillo se mojará hasta la saturación previamente a su empleo. No se admitirán si contienen
en su masa partículas de cal.
El ladrillo partido o cascote para contrapisos será limpio y de tamaño equivalente al del
pedregullo para hormigón.
2.10.- Otros materiales
Para materiales especiales de revestimientos, pavimentos, instalaciones, se harán las
especificaciones en el lugar correspondiente. También en el caso en que se indicaren bloques y
otros elementos de estructura o suplemento se hará especificación particular.
3) MORTEROS Y HORMIGONES
Los componentes de las mezclas para los morteros y hormigones se medirán en volúmenes,
empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor.
Las mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas.
La preparación del hormigón se efectuará a máquina.
Para hacerlo a mano se solicitará
autorización a la Dirección de Obra. En este caso se mezclarán los elementos inertes con el
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
34
cemento, en seco, sobre una base impermeable removiéndolos a pala 5 veces y luego se agregará
gradualmente el agua. El tiempo entre la preparación y su colocación en obra no podrá pasar de
15 minutos para el caso de hormigones. Se le colocará la cantidad de agua suficiente (en general
no más de 30 litros por bolsa) para obtener una masa pastosa, ni muy fluida ni muy compacta, de
aspecto homogéneo, para lo que se requiere un amasado de 1 1/2 a 2 minutos. Se apisonará el
hormigón de manera continua durante el proceso de llenado y se procurará el perfecto colado
entre los hierros y los moldes con pisones adecuados de hierro o madera y con golpes repetidos
dados con macetas de madera en los encofrados, o mediante el uso de vibradores mecánicos.
Después del comienzo del fraguado no deberán tocarse los elementos hormigonados hasta
transcurridas 48 hs.
La operación de colocar y depositar el hormigón deberá ser cumplida de modo que se obtenga
una roca artificial compacta, densa, de textura uniforme y superficies lisas, libres de poros y
zonas “lavadas”, alabeos y trozos desvinculados de la masa.
Los morteros en cuya composición entre cemento deberán emplearse a medida que vayan
preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde.
4) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Los moldes para las obras de hormigón armado se harán de madera o metal con tablas o chapas
sin deformaciones y deberán apuntalarse correctamente. La terminación será prolija. Una vez
terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios, el Contratista solicitará la
aprobación de los mismos a la Dirección de Obra.
Para el desencofrado se seguirán las normas universales en la materia y las instrucciones que
imparta la Dirección de Obra, no procediéndose a los descimbramientos sin su expresa
autorización. No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que en general se
seguirá el siguiente criterio:
- Costado de columnas - vigas ..................... 7 días.
- Vigas y losas hasta 3.50 m ...................... .14 “
- Vigas y losas mayores .............................. 21 “
- Grandes losas y vigas ............................... 28 “
Cuando se produzcan heladas, estos días, como mínimo, se descontarán de los plazos indicados.
Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y planchas se dejará un puntal de
seguridad que sólo se retirará cuando la Dirección de Obra lo indique. Los encofrados tendrán
contraflechas de 1 mm por cada metro de luz.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
35
5) ARMADURAS
Las cualidades de los hierros serán tales que permitan el plegado a 180º en frío, sin agrietarse
para hierros menores de 20 mm y 90º para hierros mayores de 20 mm de diámetro. El
revestimiento de cemento será como mínimo de 0.01 m en piezas interiores y de 0.015 en las
exteriores.
Las barras se harán de un solo tramo, sin uniones, y en caso de hacerse empalmes se hará
alternadamente en las secciones de menor esfuerzo y en una longitud de 40 diámetros. Cuando
el hierro sea mayor de 20 mm, se colocarán barras adicionales.
Las barras de resistencia no se separarán más del doble del espesor de la losa. El número de
hierros doblados será mayor que la mitad del total y menor que las ¾ partes.
En caso de más de un hierro doblado, el segundo se doblará a 0.15 m del borde del apoyo y el
tercero en una posición intermedia. Los hierros doblados sobrepasarán el apoyo introduciéndose
en la viga adyacente en una longitud igual a su cuarta parte.
En los pilares se dejarán hierros salientes de 8 mm de diámetro cada 0.30 m a efectos de trabarlos
con los muros adyacentes.
No se admitirán barras que tengan óxidos, grasas, pinturas u otros materiales que puedan
disminuir su adherencia.
6) ANDAMIOS
El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas
en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros del
Estado, Ordenanzas Municipales e indicaciones dadas por el Departamento de Seguridad
Industrial de ANCAP.
Proveerá también balancines, escaleras y demás medios de elevación para la realización de los
trabajos ordenados.
Se deberá tener la precaución de no dañar equipos o instalaciones, siendo de cargo del contratista
la reparación de eventuales daños que se produjeren.
7) MUROS Y TABIQUES
Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien
limpias las juntas. Si hubiera que unir mampostería vieja con nueva se hará con esmero,
limpiando y regando las superficies de contacto y colocándose las respectivas trabas de
hormigón armado.
Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas sumergiéndose
completamente en el agua limpia después de modo que al colocarse en obra estén empapados y
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
36
no simplemente mojados. Las juntas verticales se llevarán con el arrastre del ladrillo sobre
mortero abundante y si aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara,
con el fin de obtener mampostería maciza. Las juntas no podrán ser mayores de 0.01 m.
Durante la construcción en las obras con estructura todos los muros y tabiques deberán detenerse
dos hiladas antes de las vigas que los superpongan, acuñándose a los 15 días con mortero
reforzado.
8) COLOCACION DE MARCOS
Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Los marcos que fueran
colocados simultáneamente al levantamiento de los muros, deberán ser recubiertos en sus
montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a la mampostería, pero no clavadas a los
mismos marcos, siendo el Contratista responsable de los desperfectos que sufrieran éstos.
Simultáneamente al levantamiento de los muros se dejarán los vanos para las aberturas exteriores
que llevarán un rebaje por donde se colará Pórtland a medida que se levanten los muros.
Alrededor de los vanos que llevan ventanas de carpintería metálica, se colocarán tacos de madera
cada 0.50 m para atornillar posteriormente los contramarcos de madera, salvo indicación en
contrario.
9) ABERTURAS
Se tomará especial cuidado en el correcto aplome, alineación y nivel. Cualquier defecto de esta
índole que se compruebe, en cualquier momento, sea cual fuere el estado de terminación de la
obra, el Contratista, estará obligado a su exclusivo costo, corregirlo, desamurar la abertura o el
marco y colocarlo de nuevo en correcta posición.
Las aberturas viejas, así como todos los elementos que se retiren que no sean escombro, serán
trasladados por la empresa adjudicataria a donde el Director de Obra lo indique.
10) VIDRIOS
Serán salvo aclaración expresa de 4 mm, de primera calidad, libres de burbujas o defectos
cualesquiera.
11) REVOQUES
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
37
Las uniones de las paredes entre sí y las de estas con los techos, se harán según diedros perfectos,
no tolerándose bajo ningún concepto las uniones curvas, salvo indicación especial.
Cuando haya que reparar revoques se picarán hasta la mampostería si fuera necesario a juicio de
la Dirección de Obra.
12) PAVIMENTOS DE HORMIGON
12.1) OBJETO
Construcción de pavimentos de hormigón o repavimentación de paños de hormigón existentes.
12.2) ROTURA Y EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO
El pavimento existente será demolido y los materiales resultantes serán trasladados al lugar que
sea indicado.
12.3) DESCRIPCION DEL PAVIMENTO
12.3.1) CARACTERISTICAS
Se realizará un pavimento de hormigón reforzado de 20 cm de espesor sobre una base de tosca
de 20 cm de espesor o de tosca-cemento de 15 cm de espesor.
Todos los bordes extremos de paños llevarán cordón, pudiendo ser común o invertido.
12.3.2) SUB-RASANTE
Se escarificará el terreno hasta una profundidad mínima de 15 cm a partir de la parte inferior de
la base y luego se compactará exhaustivamente.
Previo a la aceptación de la capa se hará pasar una aplanadora de peso mayor a 15 toneladas, la
que no deberá dejar marcas sobre el terraplén terminado.
12.3.3) BASE DE TOSCA
La base de tosca se efectuará en dos capas de 10 cm de espesor cada una, medidas luego de la
compactación.
La construcción de la base sólo podrá iniciarse cuando la sub-rasante haya sido aprobada por el
Director de Obra.
Este si lo considera necesario, ordenará a cuenta del contratista, ensayos de compactación y
densidad en laboratorio.
La base consistirá en una capa de material granular que cumpla las siguientes especificaciones:
Límite líquido menor de 35 (treinta y cinco); índice plástico menor de 9 (nueve); C.B.R. no
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
38
inferior a 70%, densidad relativa mayor del 95% (noventa y cinco por ciento) del valor máximo
que se determine en el ensayo de consolidación efectuado en el Laboratorio.
La densidad relativa superará el 95 % indicado en la cantidad necesaria para llegar a obtener el
C.B.R. mínimo del 70 % citado, si así lo requieren las características del material a emplear.
La base debajo del pavimento de hormigón se extenderá a ambos lados en zonas laterales de 0,50
a partir del cordón.
12.3.4) BASE DE TOSCA-CEMENTO
Será de 15 (quince) centímetros de espesor luego de compactada, y estará constituida por una
mezcla de tosca y cemento de proporciones 10-1.
La compactación será similar a la de la base de tosca.
12.3.5) SUSTITUCION DEL TERRENO DE FUNDACION
Debajo de la base, cuando el material existente tenga índice de grupo (I.G.) mayor de 12 (doce)
se sustituirá con tierras aptas a juicio del Director de Obra y siempre que tengan índice de grupo
inferior a 12 (doce) en un espesor de 30 (treinta) centímetros luego de compactado en no menos
de 3 (tres) capas.
En general se usará arena sucia.
12.3.6) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HORMIGON
Valdrá en todos sus términos el Pliego General de Condiciones para la Construcción de
Pavimentos de Hormigón del Departamento de Obras y Servicios de la Intendencia Municipal de
Montevideo, vigente a la fecha.
12.3.7) MALLA DE ACERO
Deberá colocarse como mínimo una malla electrosoldada de varillas de 3.4 mm de espesor cada
15 cm (quince centímetros) en ambos sentidos.
12.3.8) CORTE DE JUNTAS CON SIERRA
Las juntas de contracción deberán ejecutarse a máquina por medio de sierra de discos apropiada
para cortar pavimentos y cuyos espesores no serán inferiores a 5 mm (cinco milímetros). Sin
embargo el Director de Obra, podrá disponer cuando lo considere necesario, la construcción de
juntas por medio de planchuelas.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
39
12.3.9) DISTRIBUCION DE JUNTAS
Longitudinales - una central de contracción.
Transversales - cada 6 metros una de contracción.
cada 48 metros una de dilatación.
12.4) REPARACION DE JUNTAS
En la zona del cargadero o donde lo indique la Dirección de Obra, donde el pavimento se
encuentra en buen estado pero las juntas han perdido el material componente, se realizará el
relleno de las mismas con material a base de silicona u otro material con resistencia a los
hidrocarburos.
El contratista deberá presentar la información técnica que avale la calidad
del material
suministrado en cuanto a las propiedades solicitadas.
13) PAVIMENTOS CON ADOQUINES DE HORMIGON
13.1) OBJETO
Construcción o reparación de pavimentos con adoquines de hormigón.
13.2) RETIRO DE ADOQUINES
En caso que se indique la reparación de pavimentos se retirarán los adoquines los cuales serán
depositados donde sea indicado.
13.3) DESCRIPCION DEL PAVIMENTO
13.3.1) CARACTERISTICAS
Se realizará un pavimento con adoquines de hormigón sobre una base de tosca o material
granular de 20 (veinte) centímetros de espesor.
En algunos casos la base podrá ser de tosca-cemento de 15(quince) centímetros de espesor.
Para cada área a pavimentar se definirá en obra el tipo de base a utilizar.
13.3.2) SUB-RASANTE
Idem 12.3.2)
13.3.3) BASE DE TOSCA
Idem 12.3.3)
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
40
13.3.4) BASE DE TOSCA-CEMENTO
Idem 12.3.4)
13.3.5) SUSTITUCION DEL TERRENO DE FUNDACION
Idem 12.3.5)
13.3.6) LECHO DE ASIENTO DE LOS ADOQUINES
Luego de terminada la base, se extenderá una capa de arena limpia de espesor mínimo 3 cm.
13.3.7) ADOQUINES – COLOCACION Y TERMINACION
Se hará estrictamente de acuerdo con lo estipulado en las condiciones técnicas de los fabricantes
de adoquines, quedando la aprobación final supeditada a la Dirección de Obra.
Los adoquines deberán cumplir con la norma UNIT 787-89 y serán del tipo Florida de 10 cm de
espesor.
14) PINTURA
El número de manos de pintura no podrá ser inferior a dos y estará sujeto a lograr cubrir bien y
que su aspecto y color sean homogéneos, a criterio del Director de Obra.
En todos los casos se deberán preparar los colores que indique el Director de Obra y observar sus
indicaciones en cuanto a la consistencia de las pinturas, preparación de superficies, calidad de
aplicación y de materiales.
La pintura de paredes interiores incluirá: techos, zócalos, si correspondiera y comprende el
trabajo completo de pintura, lográndose buena terminación.
La preparación de las paredes a pintar incluye: rasqueteo, lijado, lavado y demás, hasta llegar a
eliminar la pintura anterior y dejar la superficie en condiciones de recibir el nuevo recubrimiento.
Se podrá disponer, además, la aplicación de sellador, fijador o imprimación.
La reposición de revoques se hará picando los revoques existentes en las dimensiones que
indique el Director de Obra, hasta descubrir la mampostería, dejando en todos los casos, una
textura igual a la existente.
La aplicación de enduido incluye: el lijado y una fina terminación, según criterio del Director de
Obra.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
41
Las aberturas se contabilizarán midiendo las superficies vistas desde el lado interior y exterior
del edificio y deberá pintarse por ambas caras, incluyendo: marcos, contramarcos y accesorios
que sean pintados.
Las aberturas que sean pintadas en una sola cara, así como las vidriadas, se pagarán tomando el
50% (cincuenta por ciento) de esa superficie.
La limpieza y preparación de aberturas, se hará con rasqueteado, lijado, lavado y demás
operaciones que permitan tener una superficie adecuada para pintar, a criterio del Director de
Obra.
Las aberturas incluirán los accesorios tales como: persianas, parasoles y soportes de toldos que
puedan existir.
En caso de tener que desarmarse algún elemento, será por cuenta del contratista, incluyendo la
colocación final.
15) MANTENIMIENTO DE BOVEDAS
15.1) OBJETO
Realización de trabajos de recuperación estructural y mantenimiento de las bóvedas que
constituyen las diversas cubiertas de la Fábrica de Lubricantes.
15.2) RECUPERACION DE LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA BOVEDA
Esta parte de la bóveda se encuentra en buenas condiciones, salvo en lugares muy puntuales,
los cuales tienen signos de roturas por expansión de la armadura debido a la oxidación de la
misma. Para su reparación se procederá de la siguiente manera:
15.2.1) TRATAMIENTO DE LAS ARMADURAS
El trabajo consiste en remover con sumo cuidado el mortero de toma y el material cerámico,
poniendo especial cuidado de romper y retirar solo las piezas cerámicas afectadas para
recomponer o sustituir si fuere necesario la armadura.
Para esto se deberá proceder a descubrir el hierro donde se constate oxidación y expansión. A
la armadura donde se detectaren signos de oxidación y expansión se la tratará con un
cepillado mecánico o un cepillado enérgico manual. Luego de este procedimiento la armadura
recuperada será tratada con Sikaguard antióxido. En la eventualidad de no poder recuperar la
armadura existente, ésta será sustituida por un tramo del mismo diámetro y con los debidos
empalmes, pudiéndose utilizar para ello soldadura de arco eléctrico.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
42
15.2.2) RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE
Los elementos cerámicos ya deteriorados o rotos y los que se necesiten romper en la
recuperación de las armaduras serán sustituidos con aplicación de arena y portland con un
puente de adherencia tipo Sika Top Modul. Una vez realizado esto se terminará la superficie a
la vista con material cerámico similar al existente, tratando de recomponer la superficie
original lo más fielmente posible.
15.2.3) PROTECCION
Una vez finalizadas las tareas requeridas y estando secas las reparaciones realizadas se
procederá a la aplicación de una pintura de tipo siliconada transparente de marca reconocida
en plaza debiendo constar en la oferta el nombre del producto, a fin de corroborar
procedencia, calidad y metodología de aplicación.
15.3) REPARACION DE LA SUPERFICIE EXTERIOR
La pintura del techo así como la aislación térmica están sumamente deterioradas.
Fuera de esto el techo se encuentra en muy buenas condiciones estructurales por lo cual se
procederá como se indica a continuación:
15.3.1) RETIRO DE LA AISLACION TÉRMICA
Se deberá retirar en su totalidad la aislación térmica existente en las distintas cubiertas,
Este trabajo deberá ser realizado con sumo cuidado a efectos de no afectar la cara superior de
las bóvedas, debiéndose explicitar en la oferta el método a utilizar.
15.3.2) HIDROLAVADO
Se procederá al hidrolavado a fondo con presión a fin de eliminar los restos de la aislación
térmica así como también posibles líquenes y pequeñas vegetaciones. Al realizar esta tarea se
tendrá especial cuidado de observar pequeñas fisuras y/o roturas en el mortero superficial por
oxidaciones en la armadura. Al agua del hidrolavado se le podrá añadir algún agente jabonoso
en la primera pasada para luego proceder a una segunda pasada de enjuague.
15.3.3) FISURAS Y ROTURAS EN EL MORTERO
Las fisuras en el mortero se tratarán con dos manos de la misma pintura a aplicar sobre el
techo. Sobre la pintura aún fresca se colocará una cinta geotextil que sobrepasará
aproximadamente 100 mm a cada lado de la fisura para luego terminar con dos manos de
pintura, antes de proceder a la aplicación de la aislación térmica y la pintura general. En
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
43
cuanto a las roturas del mortero por acción de la oxidación de la armadura se procederá a
descubrir la armadura hasta encontrar la parte en buen estado, para efectuar la reparación de
forma similar a la efectuada en las reparaciones de armadura anteriores, utilizando
procedimientos y productos ya detallados.
15.3.4) AISLACION TÉRMICA
Luego de tener efectuadas las eventuales reparaciones y constatando que la superficie se
encuentra limpia y seca, se procederá a la aplicación de la aislación térmica con poliuretano
proyectado.
Se deberá indicar cual será el espesor de la misma y que método se utilizará para su
aplicación todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante.
15.3.5) IMPERMEABILIZACION
Sobre la capa de aislación térmica se aplicarán tres manos como mínimo de pintura acrílica
impermeabilizante fibrada de color blanco, de buena calidad y de marca reconocida que
cumpla con los requerimientos y las garantías suficientes para la obra.
La misma deberá tener perfecta adherencia sobre la capa de aislación térmica.
15.3.6) GARANTIA
Los trabajos de aislación térmica e impermeabilización serán garantidos por un mínimo de 5
(cinco) años a partir de la Recepción Definitiva para lo cual el contratista deberá presentar
garantía escrita junto con la oferta.
15.4) REPARACIONES EN DESAGÜES Y BORDES DE BOVEDAS
15.4.1) ROTURAS EN DESAGÜES Y BORDES
En los casos donde se detectasen roturas por expansión se procederá de igual forma que en los
casos anteriores, aplicando procedimientos y materiales similares a los ya descriptos para
reparaciones similares. Previamente a las reparaciones se deberá hidrolavar y cepillar
mecánicamente las zonas comprometidas y de escurrimiento a fin de determinar el estado del
mortero de toma y del material cerámico.
15.4.2) IMPERMEABILIZACION DEL BORDE DE TECHO
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
44
Luego de las eventuales reparaciones se aconseja impermeabilizar con impermeabilizante
incoloro siliconado tipo Sika Igol H-Sil o Igol 5-Sil, en una franja de 1 metro del borde
hacia adentro, en todo el perímetro del techo.
15.5) REPARACIONES EN ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
15.5.1) PILARES Y VIGAS
En los lugares que se aprecien descascaramientos superficiales del hormigón por acción de la
oxidación de la armadura, se picará y removerá el material fisurado hasta dejar a la vista la
armadura afectada, el hierro expuesto será tratado con un cepillado mecánico o un cepillado
manual exhaustivo y enérgico y de ser necesario se reemplazarán los hierros bajo las
normativas ya expresadas aplicándose el tratamiento antióxido tipo Sikaguard. La reparación
final se hará con mortero de arena y portland utilizando como puente de adherencia Sika Top
Modul para terminar con fratazado dejando la superficie en igual condición que el resto del
pilar o viga según sea.
15.6) DISPOSICIONES GENERALES
15.6.1) Dado que las tareas se realizarán en un área de trabajo permanente, los señores
oferentes deberán tener en cuenta que las tareas de soldadura, hidrolavado, picado y pintura
solo se harán con Orden habilitante de Seguridad Industrial. Sin esta orden no se podrá soldar,
cepillar ni realizar otro tipo de tareas.
15.6.2) No se detallan procedimientos de realización de los trabajos, puesto que se da por
descontada la idoneidad técnica de los oferentes al respecto, por lo cual no se aceptarán
desconocimiento de carácter constructivo sobre los mismos una vez entregadas las ofertas.
15.6.3) Si durante el desarrollo de la obra ocurriera el deterioro de elementos existentes en
la zona de trabajos, estos deberán ser reparados o restituidos según los casos, por el contratista
a su costo.
También se considerará imprescindible la mayor limpieza durante las obras, así como una
esmerada limpieza al finalizar las mismas.
15.6.4) Cabe destacar que el oferente deberá proveerse de un andamio tipo tubular con ruedas,
a fin de permitir su traslado en los momentos de utilización, sabiendo además que deberá
presentar la autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de
comenzar las obras.
Deberá considerarse también la posibilidad de utilización de algún tipo de plataforma de
elevación hidráulica a efectos de tener acceso a lugares más complicados.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
45
16) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
16.1) TRABAJOS EN FÁBRICA DE LUBRICANTES
16.1.1) GENERALIDADES
Los trabajos incluyen el mantenimiento total de las cubiertas correspondientes al edificio de la
fábrica, al de oficinas y al de la planta de envasado de grasas.
Se incluyen también las respectivas fachadas las cuales deberán ser puestas a punto en su
totalidad y otros tipos de trabajos de mantenimiento general.
16.1.2) MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS
Se deberá realizar el mantenimiento integral de las mencionadas cubiertas de acuerdo con lo
indicado en el punto 15) MANTENIMIENTO DE BOVEDAS.
El oferente deberá presentar junto con la propuesta una memoria detallada de los trabajos a
realizar en cada una de las tres cubiertas indicando los procedimientos a seguir así como también
los materiales a utilizar.
Se deberá tener especial atención en la compatibilidad entre los distintos materiales como ser
aislación térmica y pintura a aplicar sobre la misma.
En el caso de los lucernarios se harán los trabajos de mantenimiento que sean necesarios
incluyéndose el cambio de algún vidrio roto y el sellado de fisuras que puedan observarse en la
unión de los mismos con las cubiertas.
Se exigirá una garantía mancomunada, entre el fabricante y el contratista la cual deberá ser
como mínimo de 5(cinco) años. Se dará preferencia a las firmas que ofrezcan una garantía
mayor a la mínima requerida. Durante ese lapso, de presentarse deterioros en la aislación
térmica o en la pintura que signifiquen la pérdida de la función de protección, el adjudicatario
deberá realizar a su costo las reparaciones necesarias.
16.1.3) MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS
En los edificios de fábrica y planta de envasado de grasas, las fachadas están constituidas en
su parte superior por chapas galvanizadas amuradas en estructuras metálicas. Las chapas se
encuentran afectadas por oxidación sobre todo en su parte exterior, por lo cual deberá
ejecutarse un procedimiento de limpieza y desoxidación para un posterior pintado de las
mismas. La pintura será tanto exterior como interior.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
46
En casos extremos deberá procederse al cambio de chapas cuando las mismas se encuentren
abolladas, perforadas o en muy mal estado. Esto será evaluado por el contratista en acuerdo
con la Dirección de Obra.
Al igual que en el punto anterior se presentará una memoria detallada de los trabajos a
ejecutar detallándose los esquemas de pintura a aplicar según el estado de las chapas. En este
caso se deberá prestar especial atención a la compatibilidad entre las distintas pinturas a
utilizar con las chapas galvanizadas.
También se realizará el mantenimiento total de los elementos metálicos y de madera que
constituyen la estructura soporte de las chapas galvanizadas debiéndose detallar también los
esquemas de pintura a utilizar.
Se pintarán asimismo las partes de las fachadas de los tres edificios que están constituidas por
hormigón visto,
para lo cual deberá aplicarse una pintura adecuada a dicho material,
pintándose tanto interior como exteriormente.
En las aberturas de aluminio se realizarán los trabajos que se estimen necesarios tales como
limpieza, sellado de fisuras y cambio de vidrios rotos.
Los trabajos deberán ser garantidos al igual que en el ítem anterior.
16.1.4) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL
Además de los trabajos anteriores se deberán realizar otros trabajos de mantenimiento que se
liquidarán según la lista de precios unitarios que deberán cotizarse.
Estos incluyen trabajos de albañilería y pintura general, hormigones de piso, hormigones de
vereda, hormigones especiales en zonas de rampas, etc.
Se cotizarán los trabajos que se detallan a continuación:
-Reparación de hormigones con problemas de corrosión de armaduras
-Pintura de estructuras metálicas
-Pintura de estructuras de hormigón visto
-Ejecución de hormigones de vereda de 8 cm de espesor en taludes exteriores
-Ejecución de hormigones de piso de 15 cm de espesor en interiores
-Ejecución de hormigones de piso de 20 cm de espesor en rampas de acceso al edificio de
fábrica.
Los hormigones de 15 y 20 cm de espesor tendrán un tratamiento superficial de rodillado a
efectos de que los mismos puedan ser antideslizantes.
Otros trabajos que surjan se realizarán aplicando los precios unitarios a los que se hace
referencia en el punto siguiente.
LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800
47
16.2) TRABAJOS EN OTRAS AREAS
Se ejecutarán trabajos en otras áreas de la planta como ser cargaderos, muelles, oficinas, etc.
Los mismos podrán incluir trabajos de albañilería, estructuras de hormigón armado, pintura,
reparación o construcción de pavimentos, colocación de aberturas y vidrios, construcción de
drenajes y trincheras, etc.
Se aplicarán los precios unitarios cotizados en la fórmula de propuesta pagándose por metraje
realizado.
En caso de no existir precio unitario cotizado se aplicará el punto III.13 - AUMENTOS O
DISMINUCIONES DE OBRA.
Los trabajos se ordenarán por escrito, fijándose un plazo de común acuerdo. En caso de no existir
acuerdo, se aplicará el plazo determinado por ANCAP.
Se podrán establecer condiciones técnicas particulares para un trabajo, de acuerdo con el
contratista, las que se anotarán al ordenar el mismo. Estas condiciones serán válidas por sobre
las condiciones generales del Pliego para ese trabajo particular.
17) CONSIDERACIONES GENERALES
Existen tareas que por su minuciosidad no pueden ser detalladas en el presente pliego, pero
que hacen directamente a la buena ejecución de los trabajos y a las reglas del buen arte, y ya
que la empresa oferente se presupone técnicamente solvente, no se admitirán
desconocimientos de índole técnico constructivo, antes ni durante la ejecución de los mismos.
Así mismo no se aceptarán reclamaciones posteriores a la apertura de las ofertas.
18) LIMPIEZA FINAL
Estando concluidos los trabajos, se exigirá por parte de ANCAP la limpieza final de la zona
afectada por los trabajos, la cual deberá quedar en condiciones de limpieza y cuidado
esmerada y prolija a la vista, teniendo para esto una observancia diaria en cuanto a los
materiales caídos por desprendimiento o picado durante las reparaciones.