Download i.1 - Compras Estatales
Document related concepts
Transcript
LICITACION ABREVIADA Nº 1500114800 1 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ABREVIADA PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE LUBRICANTES Y OTRAS AREAS DE PLANTA LA TEJA CONDICIONES PARTICULARES 1°) RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS DIA: 01 de Noviembre de 2011 HORA: 14:00 LOCAL: Sala de Licitaciones - Edificio Ancap - 1er. Piso (Paysandú y Avda. Libertador Brigadier General Lavalleja). Es de interés de los oferentes considerar el punto 2.3.1 del Pliego de Condiciones Generales. FAX Nº 2 902 11 36 - 2 902 16 42 – 2 902 75 73 Cuando se remitan ofertas a través de un sistema de comunicación no personal se considerarán válidas siempre y cuando hayan sido recibidas por A.N.C.A.P. en su totalidad a la fecha y hora establecida para el acto de recepción y apertura de la propuesta. NOTA: El horario de cajas para la adquisición de pliegos y para efectuar depósitos de garantía es de lunes a viernes de 9 a 12 y de 13 a 16 horas, en la Tesorería del Edificio ANCAP, sito en Paysandú y Avda. libertador Brig. Gral. Lavalleja. LOS INTERESADOS QUE HAYAN ADQUIRIDO ESTE PLIEGO ENVIARÁN A COMPRAS PLAZA FAX (00598-2-309-9479 y 00598-2-19313119) INFORMANDO: N° DE TELEFONO, N° DE FAX Y PERSONA DE CONTACTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN ADICIONAL O ACLARACIONES. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 INDICE CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION I.1 - OBJETO DE LA LICITACION I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION 1.4 - CONSULTAS CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS II.1 - FORMA DE PRESENTACION II.2 - ACLARACIONES II.3 - PLAZO DE VALIDEZ II.4 - CONSORCIOS II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES II.7 - MODIFICACIONES Y/O VARIANTES, ACEPTACION O RECHAZO CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS III.2 - COTIZACION III.3 - FLETES III.4 - ACOPIOS III.5 - CEMENTO PORTLAND Y ASFALTO III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA III.8 - PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS III.10 - CONDICIONES DE PAGO III.11 - PLAZOS III.12 - RECEPCION III.13 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA III.14 - MULTAS Y PENALIDADES III.15 - GARANTÍAS III.16 - CESION DEL CONTRATO 2 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 3 III.17 - COMPARACIÓN Y ADJUDICACION III.18 - NEGOCIACION CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P. IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA IV.2 - SUB-CONTRATISTAS IV.3 - CALIFICACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALIZADO IV.4 - DIRECTOR DE LA OBRA DE A.N.C.A.P. IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P. IV.6 - CORRESPONDENCIA IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION CAPITULO V -CONSIDERACIONES ORGANIZATIVAS V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA V.4 - OBRADOR Y CARTELES DE OBRA V.5 - SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS V.6 - CONFIGURACIÓN DE MORA V.7 - REGISTRO DE PROVEEDORES V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS V.9 - CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (LEY N°16074) V.10 - COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO V.11 - LEY 17897 V.12 - INCOMPATIBILIDAD V.13 - REPRESENTANTES DE FIRMAS EXTRANJERAS V.14 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS Y CONSTRUCCION Y SU TRAZABILIDAD V.15 - DECLARACIONES JURADAS LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 4 CAPITULO I - OBJETO DE LA LICITACION I.1 - OBJETO DE LA LICITACION La Gerencia Compras – Compras Plaza de ANCAP llama a Licitación Abreviada para la realización de trabajos de mantenimiento de obras civiles en la Fábrica de Lubricantes y otras áreas de Planta La Tejade acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones Particulares y la Memoria Técnica y Descriptiva. El Contratista proveerá todos los materiales, la mano de obra y las maquinarias que sean necesarias, para la construcción total de los rubros, siendo suficiente que un detalle esté incluido en una sola de las piezas para que el Contratista esté obligado a realizarlo por su cuenta. Todo aquello que sea por cuenta de ANCAP está indicado expresamente en este Pliego. I.2 - UBICACION DE LAS OBRAS Las obras se realizarán en predios ubicados dentro de la Refinería La Teja (Humboldt 3900). I.3 - DOCUMENTOS DE LA CONTRATACION Los documentos base de esta contratación a tener en cuenta serán los siguientes: 1 - Resolución de adjudicación de la Licitación 2 - Propuesta del Contratista 3- El presente Pliego de Condiciones. 4- Enmiendas o aclaraciones efectuadas por la Administración relativas al contrato, durante el plazo de llamado a Licitación. 5 - El Pliego de Condiciones Generales para licitaciones. I.4 - CONSULTAS Los interesados podrán efectuar consultas por escrito respecto a esta Licitación en la Gerencia de Compras - Compras Plaza, hasta 10 (diez) días calendario antes de la fecha establecida para la apertura de la licitación. ANCAP proporcionará las informaciones que se requieran al respecto hasta 5 (cinco) días calendario antes de la apertura de las propuestas. Las aclaraciones que se hagan serán comunicadas a todas las firmas que hayan retirado pliego. En caso de solicitarse prórroga del plazo para la recepción y apertura de la Licitación, se deberá plantear con una anticipación mínima de 5 días hábiles previos a la fecha de la apertura. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 5 Se aconseja a las empresas visitar el lugar de los trabajos coordinando para ello previamente día y hora con Mantenimiento Externo de la Gerencia Mantenimiento e Ingeniería. No se aceptarán reclamaciones posteriores por errores en la propuesta debido a desconocimiento del lugar de los trabajos. CAPITULO II - DE LAS PROPUESTAS II.1 - FORMA DE PRESENTACION Las propuestas deberán ser presentadas de acuerdo con el punto 2.2 del Pliego de Condiciones Generales y se entiende conveniente además, la presentación de la misma en soporte digital. El proponente deberá presentar su propuesta guiándose por el presente Pliego y la Memoria Técnica y Descriptiva. Tendrá en cuenta toda indicación que figure en cualquiera de las piezas, aunque se haya omitido en otra donde debiera haber constado. Las propuestas se redactarán de acuerdo con el siguiente formulario y Planilla de cotización adjunta: NOMBRE: ........................................................................................................................................ domiciliado a los efectos legales en la calle ................................................................................. ..................................................................................Nº....................................... de esta ciudad, se compromete a realizar el suministro y obras objeto de la Licitación Abreviada N° 1500114800 en un todo de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Condiciones y Memoria Técnica y Descriptiva que ha tenido a la vista y declara conocer por la suma de $............................................ (...................................................................pesos uruguayos), más el Impuesto al Valor Agregado. Para liquidar los aumentos o disminuciones de obra, se incluye planilla de cotización con el detalle de nuestro presupuesto con los metrajes, precios unitarios y parciales que hemos tomado como base al cálculo del mismo. RUBRO 1-Implantación y replanteo 2-Trabajos en Fábrica de Lubricantes 2.1-Tratamiento de armaduras en la UNIDAD CANTIDAD Precio Unitario Precio Total Global 1 Global 1 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 superficie interior de las bóvedas 2.2-Reconstrucción de la superficie interior de las bóvedas 2.3-Protección de la superficie interior de las bóvedas 2.4-Retiro de aislación térmica de la superficie exterior de las bóvedas 2.5-Hidrolavado de la superficie exterior de las bóvedas 2.6-Reparación de fisuras y roturas en mortero exterior de bóvedas 2.7-Aislación térmica de la superficie exterior de las bóvedas 2.8-Impermeabilización de superficie exterior de las bóvedas 2.9-Reparación de roturas en desagües y bordes de bóvedas 2.10-Impermeabilización de bordes de las bóvedas 2.11-Reparaciones en estructura de hormigón de pilares y vigas 2.12-Limpieza y desoxidación de chapas galvanizadas de fachada 2.13-Pintura de chapas galvanizadas de fachadas 2.14-Pintura de estructura metálica de fachadas 2.15-Pintura de elementos de madera de fachadas 2.16-Pintura de hormigón visto de fachadas 2.17-Limpieza y sellado de fisuras en aberturas de aluminio 2.18-Reparación de hormigones con corrosión de armaduras 2.19-Pintura de estructuras metálicas 6 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 Global 1 m2 1 m2 10 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 7 2.20-Pintura de estructuras de hormigón visto 2.21-Hormigón de veredas de espesor 8 cm 2.22-Hormigón de pisos de espesor 15 cm 2.23-Hormigón de pisos en rampas de espesor 20 cm 3-Trabajos en otras áreas m2 10 m2 400 m2 10 m2 30 3.1-Excavaciones a mano m3 10 3.2-Movimiento de tierra a máquina 3.3-Base de tosca-cemento compactada 3.4-Base de tosca compactada m3 100 m3 25 m3 50 3.5-Sustitución de terreno de fundación con arena sucia 3.6-Zapata corrida de hormigón armado 3.7-Patín de hormigón armado m3 50 m3 5 m3 5 3.8-Hormigón armado de pilares y pantallas 3.9-Hormigón armado de vigas y dinteles 3.10-Hormigón armado de losas m3 5 m3 5 m3 10 3.11-Pavimento de hormigón armado 3.12-Cordones de hormigón armado 3.13-Reparación de juntas m3 50 ml 100 ml 100 3.14-Pavimento de adoquines de hormigón 3.15-Demolición manual muro de mampostería 3.16-Picado de revestimientos m2 100 m3 5 m2 20 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 8 3.17-Rotura y extracción pavimento de hormigón 3.18-Retiro de adoquines de hormigón 3.19-Muro ladrillo de campo 12 cm, sin revocar 3.20-Muro de ticholos 12 cm, (ticholo 12 x 17 x 25) 3.21-Muro de bloques hormigón vibrado 19 x 19 x 39 3.22-Revoque de cielorraso (fino y grueso) 3.23-Revoque interior de muros (fino y grueso) 3.24-Revoque exterior con hidrófugo 3.25-Revoque de portland lustrado 3.26-Colocación de azulejos blancos 3.27-Colocación de cerámica esmaltada 3.28-Contrapiso de arena y portland 3.29-Colocación baldosas calcáreas 20 x 20 3.30-Colocación baldosas cerámica esmaltada 3.31-Hidrolavado de superficies m2 250 m2 100 m2 50 m2 50 m2 50 m2 10 m2 50 m2 50 m2 5 m2 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2 50 3.32-Aplicación de enduido plástico sobre revoque fino 3.33-Aplicación pintura vinílica antihongo para interiores 3.34-Aplicación pintura cielorraso antihongo para interiores 3.35-Aplicación fondo antióxido sintético para metales 3.36-Aplicación de esmalte sintético brillante 3.37-Aplicación de protector decorativo para madera m2 50 m2 50 m2 10 m2 5 m2 5 m2 5 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 3.38-Aplicación impermeabilizante acrílico blanco para azoteas 3.39-Aplicación impermeabilizante acrílico p/paredes exteriores 3.40-Hora hombre peón 9 m2 10 m2 50 hora 100 3.41-Hora hombre medio oficial hora 50 3.42-Hora hombre oficial hora 50 Sub -Total I.V.A. TOTAL Monto Imponible: $............................ Plazo de ejecución: ....... días calendario NOTA: Todos los proponentes deberán cotizar en la forma solicitada, tomando los rubros y cantidades estipuladas precedentemente. Luego de adjudicada la obra y una vez en desarrollo, el contratista facturará mensualmente los valores efectivamente realizados, certificados por el Director de Obra, y de ser necesario, se aplicará el punto III.13) AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA. El monto imponible declarado deberá corresponder por lo tanto a las cantidades solicitadas. II.2 – ACLARACIONES Una vez cumplido el acto de apertura no se admitirá que los proponentes presenten modificaciones ni ampliaciones a las ofertas. Sólo la Administración podrá solicitar las aclaraciones que a su exclusivo juicio estime necesarias. II.3 - PLAZO DE VALIDEZ Se modifica para esta licitación el plazo mínimo de vigencia de las ofertas que establece el Art. 2.5 del pliego de Condiciones Generales. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 10 En el presente caso la validez de la oferta no podrá ser inferior a 120 (ciento veinte) días calendario. II. 4 - CONSORCIOS Cuando dos o más empresas se presenten conjuntamente a esta Licitación deberán formar un consorcio de acuerdo con la normativa vigente. 1) OFERTA Si el postulante fuera un consorcio constituido de acuerdo con la ley Nº 16.060, se deberá presentar: - Certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del MTOP, específico para el presente llamado, que habilite la presentación de la oferta por parte del consorcio. - El documento constitutivo del consorcio, otorgado con los requisitos establecidos en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y en el artículo 52 del Decreto Nº 208/2009. Si el postulante fuera un consorcio que proyecta constituirse, se deberá presentar: - La copia del certificado válido para ofertar, que habilite a ofertar a cada una de las empresas integrantes del consorcio proyectado. - Carta intención de constituir el consorcio, con firmas certificadas notarialmente, en la que consten los siguientes requisitos mínimos: Intención de constituir un consorcio de acuerdo con la ley Nº 16.060, nombre y domicilio del futuro consorcio; objeto y los demás requisitos establecidos en el artículo 52 del Decreto Nº 208/2009 2) ADJUDICACIÓN Si el consorcio constituido o a constituirse resultare adjudicatario del presente llamado, deberá presentar: - Contrato constitutivo, debidamente inscripto y publicado, el que deberá contener los requisitos establecido en el artículo 502 de la ley Nº 16.060 y Artículo 52 del Decreto Nº 208/2009 - Certificado válido para contratar, expedido por el mencionado Registro, específico para la contratación, que habilite al consorcio a la firma de la adjudicación. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 11 Dentro de los 10 (diez) días calendario de notificada la resolución de adjudicación, el contratista deberá presentar el contrato de consorcio ante Contratos – Escribanía de la Gerencia de Servicios Jurídicos de ANCAP, con las condiciones indicadas anteriormente y la obligación de su no modificación, sin el previo consentimiento de la Administración. Transcurrido el plazo citado, sin que el adjudicatario diera cumplimiento a lo establecido en esta cláusula, podrán caducar sus derechos, pudiendo la Administración reconsiderar el estudio de la licitación con exclusión del oferente adjudicado en primera instancia. II.5 - INFORMACION A SUMINISTRAR 5.1 – Datos de la empresa Se solicitan los siguientes datos de las empresas: 1) Tipo de Sociedad 2) Antigüedad (fecha de constitución) 3) Nombre de los representantes legales de la empresa, de los titulares que la componen y de ser Sociedad Anónima, de los integrantes del Directorio. 4) Domicilio y número/s telefónico/s de la empresa. Si el Contratista o los sub-contratistas han trabajado con anterioridad para ANCAP se considera imprescindible especificar la fecha, el lugar, el monto, el tipo de licitación y el tipo de obra realizada, ya que la Administración determinará a su entera conveniencia si esos antecedentes no son a su juicio habilitantes para la realización de la presente obra. 5.2 - Cronograma Se incluirá el cronograma general previsto para el desarrollo de las obras. Dicho cronograma indicará claramente rubros, etapas, porcentaje de valor de cada rubro y etapa, etc. En el cronograma se indicarán las actividades que están dentro del camino crítico, la fecha tardía de las que no están y el plazo total comprometido 5.3 - Capacidad técnica .Se dará una lista de los equipos de construcción a usar en las obras. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 12 5.4 – Antecedentes El oferente deberá presentar junto a su propuesta, antecedentes relativos a obras similares a la que se contrata, con la justificación documentada de idoneidad en la materia. Si de la evaluación de la información suministrada, se determinara la inhabilitación del oferente para ejecución de los presentes trabajos, la Administración no estará obligada a explicitar las razones de dicha decisión. Se presentarán los antecedentes del personal técnico principal a intervenir en las obras, indicándose la clase de vinculación con la empresa. Se adjuntarán asimismo los antecedentes de los subcontratistas. II.6 - LISTA DE EXCEPCIONES El oferente deberá establecer claramente en un capítulo de su oferta titulado: "Exclusiones del alcance", todas las desviaciones, apartamientos, cambios, etc de la Licitación, tanto comerciales como técnicos. Toda excepción que no se encuentre expresamente detallada en este punto no se considerará como tal y sí se considerará que se cumple con los requisitos del pliego. No se aceptarán modificaciones en las ofertas con respecto a la forma de ajuste de precios establecida en el Capitulo III.9 – Variaciones de precios II.7 - MODIFICACIONES Y/O VARIANTES, ACEPTACION O RECHAZO Se podrán presentar modificaciones y/o variantes de proyecto que no modifiquen esencialmente el básico. En ambos casos, se indicará en la propuesta si las mismas implican variación del precio de la oferta. En todos los casos, ANCAP se reserva el derecho de hacer uso de las modificaciones y/o variantes. CAPITULO III - CONDICIONES COMERCIALES III.1 - DEPOSITOS DE GARANTIAS De propuesta: Será del 1% (uno por ciento) del monto cotizado si éste supera $ 2:503.000,00 (pesos uruguayos dos millones quinientos tres mil) impuestos incluidos. De contrato: Será del 5% (cinco por ciento) del monto adjudicado si supera $ 1:001.200,00 (pesos uruguayos un millón mil doscientos) impuestos incluidos. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 13 Ambos depósitos de garantía deberán efectuarse en la Tesorería del Edificio ANCAP (Avda. del Libertador Brigadier General Lavalleja y Paysandú). Se deberá tener en cuenta lo establecido en el Art. 3 DE LAS GARANTIAS del Pliego de Condiciones Generales. Solo se admitirán garantías de contrato que cubran eventuales incumplimientos del contratista derivados de obligaciones generadas frente a sus trabajadores de las que ANCAP resulte obligado a responder en virtud de lo dispuesto por las leyes Nros. 18.099 y 18.251. III.2 - COTIZACION La cotización será por un precio global, en pesos uruguayos, más IVA. Para cada rubro de la planilla de cotización se cotizarán las cantidades indicadas en las unidades indicadas, detallando el precio unitario y el precio total del rubro, así como también el monto imponible unitario y total para cada rubro. Cada ítem se pagará por su precio total, en caso de no haber aumento o disminución de obra ordenado por el Director de Obra. Se entenderá que la cotización será por la obra completa, la cual deberá entregarse "llave en mano", en condiciones de funcionamiento, incluyendo por lo tanto, la totalidad de los trabajos necesarios para tener el proyecto totalmente realizado y operativo, a partir de este pliego de condiciones y demás recaudos. Se entiende que los precios globales en la oferta comprenden los importes por todos lo suministros, trabajos, herramientas, equipos, indemnizaciones y gastos por cualquier concepto, para la completa realización de las obras. Para el caso de constatarse errores de operaciones, omisión de rubros, etc., se tomará como verdadero el valor establecido en la oferta como total de la misma. Cuando correspondan cargos adicionales sobre los precios, caso del IVA, o descuentos sobre los mismos, se dejará expresa constancia en la propuesta cotizándolos en forma separada. En caso de no estar expresamente señalado, se entenderá que los mismos están incluidos en los precios cotizados. Las creaciones, supresiones o modificaciones de los tributos que graven la última etapa de la comercialización de los bienes o prestación de servicios serán reconocidos en todos los casos a favor del adjudicatario o de la Administración según corresponda. No se aceptarán cláusulas que modifiquen lo consignado en el párrafo anterior y se rechazará toda cláusula del oferente que pretenda exonerarse del pago de un tributo del que resulta sujeto pasivo, poniéndolo de cargo de ANCAP. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 14 ANCAP oficiará de agente de retención del I.V.A. según lo dispuesto en los Decretos Nos 528/2003 y 34/2004. III.3 - FLETES No se considera el pago por fletes, ya que el precio por materiales y equipos es puesto en obra. III. 4 - ACOPIOS No se considerará pago por acopio de materiales. III.5 - CEMENTO PORTLAND Y ASFALTO El cemento Pórtland que utilice el adjudicatario para estas obras, así también como el asfalto serán de marca ANCAP. III.6 - AGUA Y ELECTRICIDAD ANCAP suministrará agua y energía eléctrica en forma gratuita desde donde existan los puntos de conexión y en las cantidades que le sea posible. Respecto a la energía eléctrica, se suministrará hasta 20 kw en 220 V. Este suministro será únicamente para funcionamiento del obrador. Si se supera dicha potencia, ANCAP se reserva el derecho de suspender el suministro. El contratista deberá proveerse de generadores propios de energía eléctrica para los trabajos de soldadora. III.7 - MONTO IMPONIBLE DE MANO DE OBRA Dado que la presente es una obra civil, los señores oferentes al formular su propuesta, deberán tener en cuenta el Anexo II del Pliego de Condiciones Generales y se destaca que lo que se establecerá establecer es el Monto Imponible por mano de obra y no de los aportes que se deberán hacer al Banco de Previsión Social (ATYR). III.8 – PREFERENCIA A LOS PRODUCTOS NACIONALES 8.1. CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº 18.362 y el Decreto del Poder Ejecutivo No. 13/2009. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 15 Para la aplicación del beneficio y a los efectos de la referida calificación como nacional de la (o las) obra/s, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta el certificado correspondiente (Art. 10 y concordantes del mencionado Decreto). El incumplimiento de dicho extremo, dará mérito para interpretar que la (o las) obra/s no califica/n como nacional/es. Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente que declare: a.- El porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio. b.- Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el literal a) inmediato anterior. c.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado literal a) precedente. En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. En caso de no presentarse la referida información, no se otorgará preferencia alguna. La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada. 8.2 REGIMEN DE PREFERENCIAS PARA MPyME OBRAS Se debe tener en cuenta lo establecido por el artículo 46 de la Ley Nº 18.362, Decreto del Poder Ejecutivo No. 800/2008 y disposiciones concordantes y/o complementarias. Para la aplicación del beneficio, el oferente deberá presentar conjuntamente con su oferta: - Certificado expedido por Dinapyme que acredite su condición de MPyME (art. 2 y concordantes del Decreto No. 800/008). La no acreditación de la condición MPyME mediante el referido certificado, implicará el no otorgamiento de beneficio alguno hacia la empresa oferente, considerando a la misma como no Mpymes. Para el caso de que la (o las) obra/s califique/n como nacional/es, se requiere por parte del oferente: LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 16 I.- Que establezca el porcentaje de mano de obra y el porcentaje de materiales o bienes que componen su precio. II.- Estimar y expresar el porcentaje de mano de obra nacional respecto del total de la mano de obra declarada en el numeral I) inmediato anterior. III.- Estimar y expresar el porcentaje de materiales nacionales respecto del total de los materiales o bienes declarados en el mencionado numeral I) precedente. En caso de no presentar la información requerida en las condiciones precedentemente establecidas, la Administración aplicará la preferencia hasta el límite que permita la información aportada conjuntamente con su oferta, por parte del proponente. La no declaración de la calificación nacional de las obras; o de la integración nacional de las mismas (art. 46 de dicha ley) habilita al organismo a no conceder los respectivos beneficios, considerando a la/ obra/s como no nacionales. La Administración podrá optar por uno otro beneficio, a favor de la MPyME, según lo establecido por el art. 14 del Decreto No 800/008, en tanto la misma disponga de la información completa al respecto y el oferente reúna las condiciones requeridas en uno u otro caso. La Administración podrá efectuar las verificaciones o peritajes del caso, reservándose el derecho de rechazar la calificación de la oferta como nacional, en forma fundada III.9 - VARIACIONES DE PRECIOS 9.1 - Fórmula de ajuste y consideraciones al respecto Serán de cargo de ANCAP los aumentos de jornales que le sean impuestos al contratista en virtud de disposiciones legales dictadas con posterioridad a la presentación de las propuestas. Dichos aumentos sólo se liquidarán respecto de la obra no ejecutada al momento de entrar en vigencia las nuevas escalas de jornales. No se abonarán al contratista las diferencias de precio que se produzcan por atraso en las obras, cuando el atraso sea imputable al mismo, abonándose en este caso sólo las diferencias que se hubieran producido de ejecutarse la obra en el plazo convenido. Para evaluar las variaciones del costo de la obra en función de las diferencias de jornales y el costo de vi da y materiales, se aplicará la siguiente fórmula de ajuste de precios: P = Po (a J + b IPC) Jo IPCo LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 17 Donde: P = Valor actualizado del trabajo en el mes. Po = Valor a precios de la Licitación del trabajo realizado en el mes. J = Nivel de la mano de obra determinada por el Grupo 9 y Subgrupo 01 del Consejo de Salarios correspondiente al mes inmediato anterior al de realización de los trabajos. Jo = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la oferta. IPC = Índice del costo de vida según el Instituto de Estadísticas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondiente al mes inmediato anterior al de realización del trabajo. IPC = Ídem anterior, correspondiente al mes anterior a la fecha de la oferta. a+b=1 a = 0.50 b = 0.50 9.2 – Validez Los ajustes según paramétrica regirán dentro del plazo de la obra, fuera de él los coeficientes J y CV se congelarán a valores correspondientes al último día del mes anterior a la fecha estipulada como plazo. No se aceptará otra forma de ajuste de precios para la presente Licitación. III. 10 - CONDICIONES DE PAGO Se pagará mensualmente por obra realizada. Al final de cada mes y previo a la facturación la Dirección de Obra aprobará el Certificado de avance de obra que corresponda ser facturado. Luego, y en base a ello, la empresa presentará, cuando corresponda, 2 facturas en ese mes: 1. por el monto básico, donde se indicará "Certificado Monto Básico Nº , mes de ". 2. por el ajuste parámetrico, donde se indicará "Ajuste paramétrico correspondiente al monto básico Nº , mes de ". En ambos casos se presentarán un original y tres copias, con el siguiente encabezamiento: L.A. Nº 1500114800 - Nº de Pedido de Compra................................................... Obra: ............................................................................................................................................. El detalle de cálculo del monto a facturar y el certificado de avance se adjuntará a la factura correspondiente y a sus respectivas copias. En cada factura figurará solamente el monto total a facturar más el I.V.A. ; todo otro detalle del cálculo de dicho monto se adjuntará en hoja aparte. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 18 Toda factura incorrectamente presentada, con errores o cuyo certificado de avance de obra no haya sido aprobado previamente por la Dirección de Obra será rechazada. Entre la fecha de factura y la fecha de presentación de la misma no podrán haber más de dos días. La Administración no será responsable por las demoras que pudieran surgir en los pagos de las facturas originadas por errores en las mismas y rechazos. De no mediar circunstancias extraordinarias y problemas de facturación como las indicadas arriba, los pagos se realizarán dentro de los 30 días de recibida la factura para los montos básicos y 45 días para los ajustes paramétricos. El Contratista deberá ajustarse al Instructivo que acompaña el presente Pliego. Se agrega al numeral 11.11 del P. De C. G. el siguiente texto: ANCAP se reserva el derecho de pagar a sus co-contratantes el importe de los tributos aplicables mediante la utilización de Certificados de Créditos u otros, emitidos por organismos públicos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes al momento del pago. III.11 – PLAZOS 11.1 - Plazo de entrega El proponente deberá indicar el plazo total para la entrega de la obra en días calendario de acuerdo con el cronograma que se presente. La Administración tendrá preferencia por las obras que propongan menores plazos. 11.2 - Cómputo de plazo Los plazos para el inicio de la obra se computarán a partir de la recepción del “Pedido de Compra" por la empresa. La Administración se reserva el derecho de modificar esta fecha si le fuera conveniente según disponga la Dirección de Obra en acuerdo con el Contratista. A efectos de computar días de plazo en más por razones imprevistas (días de lluvia, etc.), el contratista deberá solicitarlo diariamente al Director de Obra, pasando carta numerada correspondiente, sin la cual se entenderá que la empresa ha trabajado en esa fecha. De no haber acuerdo sobre plazos, valdrá el criterio del Director de Obra. 11.3 - Plazo de conservación Hasta la Recepción Definitiva la empresa será responsable de las fallas de obra y equipos que no sean debidos a mal uso, originadas por defectos en la fabricación y construcción o montaje. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 19 En esos casos deberá hacer las reparaciones del caso en su costo y en el menor plazo posible. III.12 - RECEPCION Una vez terminadas las obras serán recibidas provisoriamente lo cual se hará constar mediante ACTA, anotándose de acuerdo con lo constatado, las observaciones que correspondan. Estas serán de carácter mínimo, no afectarán el funcionamiento normal, su estética, ni la seguridad. Sin este carácter no habrá recepción provisoria. La recepción definitiva se hará 1 (un) año después de la Recepción Provisoria y luego de que se hubieren levantado todas las observaciones especificadas en el Acta de Recepción Provisoria o toda otra observación realizada durante el transcurso de ese año. Esta Administración no otorgará la recepción definitiva hasta que el B.P.S. apruebe el formulario de Fin de Obra y por lo tanto no efectuará la devolución de garantía. III.13 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA Los aumentos o disminuciones de obra originados por modificaciones de las obras proyectadas y que hayan sido ordenadas por el Director de Obra, se liquidarán de acuerdo con la lista de precios unitarios adjunta a la propuesta. En los casos de no existir precios unitarios aplicables, deberá acordarse previamente: a) especificaciones técnicas, b) precio, c) forma de pago, d) plazo de ejecución y su incidencia en el plazo total de la obra. e) Monto imponible de mano de obra. En casos de aumentos o disminuciones de obra, se debe acordar expresamente si la modificación en la misma afecta o no el plazo de entrega. En ausencia de este acuerdo expreso, se entenderá que el plazo no se modifica. III.14 - MULTAS Y PENALIDADES Se aplicará al adjudicatario una multa equivalente al 3 o/oo (tres por mil) del valor total adjudicado por cada día calendario de atraso de acuerdo con el punto III.11. La no aceptación de esta forma de penalidad será motivo de rechazo de la oferta. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 20 III.14.1 – RETENCION EN LOS PAGOS ANCAP podrá retener de los pagos los importes que pudieren corresponder a multas o descuentos. III.15 - GARANTIAS Los trabajos de aislación térmica e impermeabilización serán garantidos por un mínimo de 5 (cinco) años a partir de la Recepción Definitiva para lo cual el contratista deberá presentar garantía escrita junto con la oferta. III.16 - CESION DEL CONTRATO El empresario o contratista no podrá ceder su contrato o su parte sin el consentimiento expreso de la Administración. III.17 – COMPARACIÓN Y ADJUDICACION Para la comparación de las ofertas se tendrán en cuenta: el precio cotizado utilizando los fictos establecidos en la planilla de cotización del punto II.1, las leyes sociales que correspondan de acuerdo con el monto imponible declarado y los beneficios derivados de lo establecido por los artículos 41 y 46 de la Ley Nº 18362 y los decretos del Poder Ejecutivo Nº 13/2009 y 800/2008, Disposiciones concordantes y/o complementarios. A los efectos de la adjudicación se tomarán los siguientes factores con su orden de prelación: 1) Menor precio comparativo 2) Antecedentes de la empresa en trabajos similares 3) Grado de adecuación de la oferta a las condiciones especificadas en el Pliego 4) Plazo de entrega III.18 – NEGOCIACIÓN De darse la hipótesis prevista en el punto 6.5 del Pliego de Condiciones Generales, la Administración se reserva el derecho de utilizar los institutos de mejora de oferta o de negociación establecidos legalmente. Además se podrán establecer negociaciones tendientes a mejorar las ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 21 CAPITULO IV - RELACIONES CONTRATISTA - A.N.C.A.P. IV.1 - REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA Al adjudicarse la licitación, el Contratista designará por escrito: 1) Un representante general con amplios poderes para tratar y resolver todos los asuntos relativos a la licitación. 2) Los representantes técnicos especializados, únicos autorizados ante A.N.C.A.P. para tratar y resolver los problemas técnicos relativos a la obra. 3) Antes de la iniciación de los trabajos, el superintendente de obra, quien estará directamente encargado de los trabajos en el sitio y tendrá la responsabilidad directa de la ejecución de los trabajos, de acuerdo con la documentación de la licitación y las órdenes del Director de Obra. Los representantes del Contratista que se refiere este artículo serán personas de probada capacidad técnica en los cometidos respectivos y la Administración deberá aprobar su designación. Tendrán facultades para resolver en las cuestiones de su incumbencia y sus decisiones obligarán al Contratista. La Administración, de considerarlo necesario, podrá requerir la sustitución de un representante en cualquier momento durante la vigencia del contrato. No estará obligada a expresar los motivos de su decisión. En caso de que en el transcurso de la obra el adjudicatario desee sustituir alguno de sus representantes, deberá comunicar su decisión a la Administración. El nuevo nombramiento tendrá carácter de firme en cuanto la Administración hubiere dado su asentimiento. IV.2 - SUB-CONTRATISTAS Cada oferente deberá indicar si utilizará subcontratistas. Si el adjudicatario se viera obligado por causas de fuerza mayor a sustituir alguno de los subcontratistas propuestos en la oferta, deberá solicitar por escrito la autorización a ANCAP, expresando las razones de la sustitución y los antecedentes del nuevo sub-contratista. Si durante la ejecución de la obra alguno de los sub-contratistas dejara de cumplir con las exigencias técnicas del proyecto, ANCAP podrá solicitar su sustitución al adjudicatario. En todos los casos se entenderá que el cambio de sub-contratistas no dará lugar a modificación alguna en los términos originarios del contrato. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 22 IV.3 - CALIFICACION DEL PERSONAL ESPECIALIZADO El oferente deberá comprometer en su oferta las condiciones de calificación del personal especializado que utilizará en las obras, de acuerdo con las exigencias de las normas y del presente pliego en cada caso. La Administración podrá solicitar al adjudicatario en cualquier momento la realización de los ensayos indicados en cada caso para la verificación de la calificación del personal especializado, los que serán de cargo del adjudicatario, de no indicarse lo contrario. IV.4 - DIRECTOR DE OBRA DE A.N.C.A.P. A.N.C.A.P. designará un técnico que actuará como Director de Obra, el cual la representará en los asuntos de carácter técnico y administrativo relacionados con el contrato y será el funcionario con quien el Contratista deberá tratar directamente. El Director de la Obra podrá delegar en personal a sus órdenes las funciones de control de los trabajos. El Contratista deberá cumplir las órdenes emanadas del Director de Obra. Las relaciones entre el Contratista y la Administración serán solamente a través de la Dirección de Obra de ANCAP. En el presente pliego, al referirse al Director de la Obra, se entenderá que incluye al personal que lo representa durante el transcurso de las obras. IV.5 - RECUSACION DEL PERSONAL DE A.N.C.A.P. El Contratista no podrá recusar a los representantes de A.N.C.A.P. encargados de la inspección y vigilancia de las obras, ni exigir que se designen otros para reemplazarlos. Cuando se considere perjudicado con los procedimientos empleados por ellos, reclamará fundadamente a la Administración, sin que por ésto se interrumpan los trabajos. IV.6 – CORRESPONDENCIA La relación escrita entre el contratista y ANCAP será básicamente a través de correspondencia y el libro de obra de órdenes y servicios. La correspondencia será por carta numerada correlativamente dirigida al Director de la Obra. Se hará por cuadruplicado indicando en su encabezamiento el Nº de carta y el Nº de Licitación correspondiente. ANCAP acusará recibo de la correspondencia enviada devolviendo una de las copias convenientemente sellada y fechada. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 23 El mismo procedimiento podrá usar la Dirección de Obra de ANCAP. En cuando a las órdenes a través del Libro de Obra, se acusará recibo por medio de copia firmada. IV.7 - MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL Ante cualquier información no especificada en la "Memoria Técnica" del presente pliego, se tomarán como válidas las siguientes publicaciones, tomando de ellas el aspecto más favorable a ANCAP y de acuerdo con el criterio que emplee el Director de Obra: 1) Normas U.N.I.T. 2) "Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas" publicado por el M.T.O.P. -Dirección de Arquitectura. 3) “Pliego General de Condiciones para la Construcción de pavimentos de hormigón” del Departamento de Obras y Servicios de la Intendencia Municipal de Montevideo. 4) “Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras” publicado por el M.T.O.P. – Dirección Nacional de Vialidad. 5) Normas de U.T.E. 6) Normas ASTM, API, ANSI, ASME Y NFPA en donde corresponda. 7) Normas de URSEA IV.8 - INSPECCION DE LOS MATERIALES El oferente deberá indicar en su oferta cuáles serán los medios de inspección de materiales, los procedimientos a utilizar, el plan de inspección y el responsable, tanto en origen como en obra. A.N.C.A.P. se reserva el derecho de efectuar sus propios controles. Toda vez que el adjudicatario realice inspecciones de materiales deberá comunicarlo al Director de la Obra quien a su criterio, podrá disponer la concurrencia de un inspector o representante. Si los materiales presentados en la obra no fueran de la calidad y condiciones establecidas o estuvieran defectuosamente preparados, deberán ser retirados por el Contratista y reemplazados a su costo, por otros que cumplan con esas exigencias. IV.9 - ALMACENAJE DE LOS MATERIALES El Contratista será responsable del adecuado almacenaje de los materiales y equipos a utilizar, mientras no sean instalados en la obra. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 24 Una vez montados deberá protegerlos adecuadamente para evitar daños que puedan ocurrir debido a las obras. IV.10 - DEFECTOS Y VICIOS DE CONSTRUCCION El Contratista deberá rehacer a su costo cualquier trabajo defectuoso a juicio del Director de Obra. Es asimismo el único responsable por perjuicios cometidos a la construcción o contra terceros ya sea por error o negligencia. Cuando el Director de Obra, durante la ejecución de las obras y hasta su recepción definitiva, advierta vicios de construcción en ellas, podrá disponer que el Contratista proceda a demolerlas y/o reconstruirlas, sin que a éste le sirva de excusa ni le de derecho a reclamo alguno. Si los vicios de construcción existieren, todos los gastos serán por cuenta del Contratista y en caso contrario los mismos serán de cargo de ANCAP. CAPITULO V – DISPOSICIONES INTERNAS Y LEGALES V.I - REGLAMENTACIONES INTERNAS El personal del Contratista deberá cumplir estrictamente las disposiciones internas en lo referente a la disciplina exigida a su personal. Si por falta de cumplimiento de estas obligaciones se ocasionare algún perjuicio a esta Administración se hará responsable del mismo al Contratista. El contratista es responsable del conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad por parte de todo su personal y sub-contratistas, debiéndose ajustar a las Disposiciones legales vigentes, al decreto 89/95 del Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, así como a las siguientes Normas: NORMA SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS NORMA PARA EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL NORMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EMPRESAS CONTRATADAS POR ANCAP LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 25 Las mismas podrán ser consultadas en la página web www.ancap.com.uy (licitaciones). Antes del comienzo de las obras el Contratista deberá ponerse en contacto con el Departamento de Seguridad Industrial para interiorizarse de los procedimientos de seguridad a seguir durante el transcurso de las obras. Asimismo el Contratista deberá presentar ante el Director de Obra la nómina del personal con nombre, C.I. y originales y fotocopia de los Carné de Salud Vigentes, expedidos por el MSP o autoridad competente (el original le será devuelto) y la nómina de vehículos que van a ingresar a la Refinería La Teja. También deberá dirigirse al Jefe de Planta para interiorizarse de las disposiciones internas que deberá seguir su personal y sub-contratistas. Cuando el personal del Contratista no cumpliere con las disposiciones arriba indicadas, la Dirección de Obra podrá exigir el retiro de la obra del personal en falta, sin perjuicio de la responsabilidad del Contratista. En todos los casos el Contratista hará los contactos a través del Director de Obra. Con 48 horas de anticipación al inicio de los trabajos, el Contratista deberá informar a la Dirección de Obra el Servicio de emergencia médica móvil que amparará a su personal y subcontratistas durante el transcurso de las obras. V.2 - ELEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL El Contratista es responsable de que su personal emplee elementos de seguridad adecuados a las circunstancias y de acuerdo a las reglamentaciones vigentes. Se exigirá en obra el uso continuo de casco protector. Se destaca el uso de guantes, botas, anteojos protectores, cinturones de seguridad, protecciones de sierras eléctricas, y construcción de andamios de acuerdo a normas vigentes, etc. V.3 - IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE LA EMPRESA Todo el personal de la empresa adjudicataria que trabaje en obra deberá lucir claramente el nombre o distintivo de la empresa a que pertenece para su fácil identificación. V.4 – OBRADOR Y CARTELES DE OBRA La empresa podrá establecer en lugar a determinar, un obrador y sólo a esos efectos, dentro de la Planta, cercano al lugar de los trabajos, preferentemente del tipo de un contenedor. El mismo LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 26 deberá quedar cerrado fuera del horario de trabajo. ANCAP no se hará responsable por pérdidas de equipos y materiales que pudieren ocurrir. Con respecto a otro tipo de servicios como duchas, vestuarios, comedor etc., se asignará a la empresa un lugar en el predio frente a la Planta para la construcción del mismo. Esta construcción se cotizará por separado, ya que de existir disponibilidad por parte de la Administración, se asignará uno de los locales que dispone el Ente a tales efectos. Será responsabilidad de la empresa brindar a su personal servicios higiénicos adecuados dentro de la Planta, para los cuales se podrán utilizar baños químicos si así lo cree conveniente el contratista. Se indicará el obrador de la empresa con un cartel adecuado indicando el Nº de licitación y nombre de la empresa. Se deberá alertar adecuadamente con carteles, con la misma identificación anterior, sobre la presencia de obstáculos motivados por las obras que pudieren originar accidentes, siendo responsabilidad del Contratista si ellos ocurrieran por falta de aviso. V.5 - SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS La Administración se reserva el derecho de suspender la ejecución por el Adjudicatario, de cualquiera de los ítems en forma parcial o total, si resultare perjudicada por atraso en el cumplimiento de los plazos o se comprobase la realización defectuosa de los trabajos. Las decisiones al respecto no significarán alteración alguna en el cómputo de los plazos de entrega ni en otras responsabilidades del Contratista. V.6 – CONFIGURACION DE MORA Como complemento del artículo 8.5 del Pliego de Condiciones Generales y sin perjuicio de la plena validez del mismo, establécese que se configura la mora de pleno derecho, cuando, una vez adjudicada la obra o estando ésta en curso, se constatara la no-concurrencia de la empresa a la misma, o el abandono de ésta por un lapso mayor a 15 días calendario, sin que hubiese mediado comunicación escrita previa a ANCAP, justificando tal circunstancia y aceptación de ésta en tal sentido. V.7 – REGISTRO DE PROVEEDORES Es requisito previo a la consideración de cada oferta, que la empresa oferente esté inscripta en el REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA ADMINISTRACION; por lo cual, en el acto de recepción y apertura de las ofertas, se debe presentar fotocopia del recaudo correspondiente. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 27 No obstante, los oferentes no inscriptos en el registro, dispondrán de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas a partir de la hora de apertura de las ofertas, para regularizar su situación, debiéndose acreditar tal extremo dentro de dicho plazo ante la oficina de Compras correspondiente de la Planta La Teja. En caso que el oferente actúe en representación de otra firma, la inscripción deberá ser realizada por el representante y el representado. Si la inscripción es anterior al 01/01/2001 deberá reinscribirse en la Oficina del Registro de Proveedores (Edificio Central – Planta Principal). V.8 - REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS Los oferentes deberán presentar copia del certificado válido para ofertar, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, vigente a la fecha de apertura de las ofertas, en el que se acredite la inscripción y calificación en dicho Registro en las siguientes categorías y especialidades: Categoría I – Arquitectura – B – Albañilería y afines Categoría I – Arquitectura - C – Acondicionamiento y terminación de edificios Categoría I – Arquitectura – E – Pintura Categoría I – Arquitectura - F – Impermeabilizaciones Categoría II- Ingeniería – A – Movimiento de suelos Categoría II – Ingeniería – B - Pavimentos Categoría II – Ingeniería - C – Estructuras de hormigón ciclópeo y armado Será motivo de rechazo de las ofertas el no contar con la documentación exigida en esta cláusula a la fecha de apertura de las ofertas. Esto significa que la misma se presentará junto con la oferta que es lo recomendable o previo a la adjudicación, pero se exigirá se acredite que a la fecha de apertura se posea en forma este requisito. Oportunamente la ANCAP exigirá el correspondiente certificado del RNEOP que habilite para contratar. En caso que los oferentes sean empresas extranjeras, las mismas deberán cumplir con lo dispuesto por el Decreto 208/009. Cabe señalar que las exigencias se aplican a aquellas empresas que contraten por encima del tope de la Licitación Abreviada fijado en la actualidad en $ 2:503.000,00 (pesos uruguayos dos millones quinientos tres mil, no se deberá considerar LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 28 para dicho tope el IVA y el Monto Imponible). Las empresas que contraten obras por un monto menor a la Licitación Abreviada se les exigirá la inscripción pero no la calificación en el Registro. V.9 –CERTIFICADO DEL SEGURO Y MANTENIMIENTO DEL MISMO (Ley Nº 16074) La adjudicataria previo a la firma del contrato deberá presentar el certificado que acredite haber contratado para su personal la póliza del Seguro sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, dentro de la categoría que corresponda al riesgo derivado de las tareas que se contratan. Es de total responsabilidad de la empresa y de exclusivo cargo de ésta mantener asegurado en el Banco de Seguros del Estado al personal contra riesgos cubiertos por la póliza de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, y de tomar a su cargo el pago de los premios resultantes, durante la vigencia del contrato. Por lo tanto aceptará la responsabilidad exclusiva y total de todas las consecuencias inherentes que sufre el citado personal por su causa, y de todas las responsabilidades y ulterioridades que emerjan de la omisión de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado anterior. Se compromete a respetar y hacer respetar por parte del personal que dedique a las tareas todas las normas del Banco de Seguros del Estado, y de la que pueda indicar la ANCAP, circunstancia de que la Administración indique el empleo de determinada norma o falta de supervisión en el cumplimiento de ella no altera la situación de total y única responsabilidad que al respecto asume y tiene la empresa que representa. No obstante, aceptará y reconocerá el derecho que se reserva la Administración de suspender en cualquier momento (y sin que ello genere derecho de indemnización alguna a favor de la empresa que representa) los trabajos y tareas, de comprobarse por parte de la Administración, del Banco de Seguros del Estado o de alguna autoridad pública con derecho a actuar en la materia, el incumplimiento de cualesquiera de las normas de seguridad a que se refiere el apartado precedente y que pueda llegar a originar riesgos, para el personal que emplea la empresa que representa, como el propio de ANCAP. V.10 – COMISIONES DEPARTAMENTALES DE TRABAJO Deberá tenerse presente la obligación de tomar el personal al que refiere el artículo 2° de la ley 18.516, por intermedio de las Comisiones de Trabajo, en los términos allí establecidos. La empresa oferente deberá presentar el certificado expedido por la Inspección General del LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 29 Trabajo y la Seguridad Social que acredite no haber incurrido en las conductas previstas en artículo 14 de la referida norma (art. 1 del Decreto Reglamentario N° 255/2010).” V.11 – LEY 17897 El adjudicatario deberá tener presente lo dispuesto en el Art. 14 de la ley 17897 (Inserción laboral de personas liberadas) En cumplimiento del mencionado artículo de la citada Ley, así como el Decreto 226/006, será obligatorio para el o los empresarios contratantes, inscribir en las planillas de trabajo un mínimo equivalente al 5% (cinco por ciento) del personal afectado a tareas de peones o similares, a personas liberadas que se encuentren registras en la Bolsa de Trabajo del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados, lo que se establecerá atendiendo a las categorías laborales correspondientes al Grupo de Actividad al que pertenezca la empresa contratada. La Administración contratante, exigirá a la empresa adjudicataria la presentación de una constancia expedida por el Patronato en cuanto a que se contrató personal registrado en la Bolsa de Trabajo. Si dicha empresa incumple con la presentación de la constancia, ANCAP comunicará el incumplimiento a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social, la que actuará acorde a su competencia. V.12 – INCOMPATIBILIDAD La empresa adjudicataria no podrá presentar personal que reviste en los cuadros administrativos del Organismo, menores de edad ni personal acogido al Artículo 74 del Acto Institucional N° 9 y del Artículo 15 del Decreto 125/96 y disposiciones modificativas, complementarias y concordantes. V.13 – REPRESENTATES DE FIRMAS EXTRANJERAS Los oferentes que se presenten en representación de firmas extranjeras deberán presentar la constancia de inscripción vigente en el Registro de Firmas Extranjeras conforme a lo previsto por Ley 16497 y Decreto 369/994. V.14 - REGISTRO NACIONAL DE OBRAS Y CONSTRUCCIÓN Y SU TRAZABILIDAD Los oferentes al formular su propuesta deberán tener en cuenta en lo que corresponda, los Art. 356 a 363 de la Ley 18.362 y su Decreto Reglamentario No. 481/009 del 19/10/2009. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 30 La adjudicataria deberá proporcionar toda la información requerida por las citadas normas, de modo que ANCAP pueda realizar, dentro de los plazos exigidos, la inscripción en el Registro Nacional de Obras y Construcción y su Trazabilidad. Durante el transcurso de las obras, la Contratista y las Subcontratistas, deberán seguir el Plan de Seguridad e Higiene, presentado de conformidad con el Decreto 283/996, y que fuera aprobado por la autoridad competente. Cualquier incumplimiento a las citadas normas que produjera perjuicio contra ANCAP será de cargo de la Contratista. V.15 - DECLARACIONES JURADAS Las firmas adjudicatarias, previo al inicio de la contratación, deberán presentar las declaraciones juradas correspondientes. Las mismas están disponibles en la página web de ANCAP www.ancap.com.uy/licitaciones. ELEMENTOS INTEGRANTES DEL PRESENTE PLIEGO Memoria Técnica y Descriptiva Anexo I Anexo II Anexo - Disposiciones Laborales Pliego de Condiciones Generales para Licitaciones con Modelo de Fórmula de Propuestas, Avales Bancarios I y II y Modelo de Formulario de Identificación del Oferente Expediente N° 242139 Valor del Pliego: $ 1.000,00 Gerencia de Compras Montevideo, 07 de octubre de 2011 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 31 MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA 1) OBJETO Los trabajos consisten en el mantenimiento de obras civiles en la Fábrica de Lubricantes y otras áreas de Planta La Teja. Las obras se efectuarán según la presente Memoria Técnica y Descriptiva, el presente Pliego de Condiciones y las órdenes que dará el Director de Obra. En todos los lugares donde se produzcan daños a instalaciones existentes, la empresa adjudicataria estará obligada a realizar las reparaciones necesarias. En todos los casos, el Contratista, finalizada la obra, deberá recomponer las roturas efectuadas a su forma original.Quedará bajo la responsabilidad del Contratista, la rotura de cables, cañerías, etc, que se puedan producir durante las excavaciones así como las consecuencias que tengan las mismas.- 2) MATERIALES 2.1) Generalidades Todos los materiales destinados a la construcción de esta obra, serán nuevos y de primera calidad, dentro de su especie y procedencia y tendrán las características que se detallan en esta Memoria, debiendo contar con la aprobación del Director de Obra. En general y en lo que sea aplicable, regirán para los materiales las Normas U.N.I.T. adoptadas oficialmente por el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas. La aceptación definitiva de cualquier material no excluye al contratista de la responsabilidad que por tal grado le corresponda. Si se comprobara que parte de la obra fue realizada con materiales rechazados, será demolida y rehecha enteramente a cuenta del contratista. Si el Director de Obra creyera conveniente el ensayo de materiales en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería, el contratista proveerá los materiales y elementos necesarios a su costo. 2.2.- Arenas LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 32 Las que se empleen en hormigones y morteros serán silíceas de granos duros y resistentes al desgaste y de tamaño adecuado a su uso. Las arenas se usarán perfectamente lavadas, exentas de materiales orgánicos y sin vestigios de salinidad, siendo el Contratista responsable de los perjuicios que se constaten por haber usado arenas que no cumplan con estos requisitos. Desde el punto de vista granulométrico la arena a utilizarse en el relleno plástico de las juntas, pasará totalmente por el tamiz Nº 40. 2.3) Piedra partida o pedregullo Para los hormigones será granítica. Para el hormigón armado su dimensión será variable entre 1 y 3 cm y deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre de arena, tierra y otros detritus. Se admitirá piedra de otra composición siempre que sea de resistencia adecuada a juicio del Director de Obra. La gravilla se usará únicamente cuando se indique expresamente por el Director de Obra. Para el hormigón ciclópeo deberá ofrecer amplias caras de asiento y su mayor dimensión no excederá de 0.25m. Cuando no haya contraindicación podrá usarse pedregullo tipo Melilla, que será perfectamente limpio y exento de limo arcilloso. 2.4) Tosca Será granítica de dimensión variable entre 2, 5 y 4 cm y deberá llegar a la obra perfectamente limpia, libre de tierra, etc. 2.5) Agua El agua a emplearse deberá ser limpia, exenta de aceite, ácidos, álcalis y sustancias vegetal orgánicas. Antes de ser empleada será ensayada si así lo dispusiera el Director de Obra. Será provista sin costo por la Administración, el contratista dispondrá de los elementos necesarios para su suministro y almacenamiento. 2.6) Acero para armaduras - acero estructural : tensión de fluencia real: 2200 kg/cm2 tensión de rotura: 3400 kg/cm2 - acero nervurado : tensión de fluencia convencional: 4200 kg/cm2 LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 33 tensión de rotura: 5000 kg/cm2 2.7) Cemento Portland Tratándose de cemento portland común, el contratista estará obligado a emplear en la totalidad de los trabajos portland ANCAP. El mismo se conservará en depósitos secos, cerrados y cubiertos, correspondiendo al contratista el cuidado y responsabilidad de los cementos almacenados hasta el momento de su empleo. Todo cemento cuyo envase no esté en buen estado en el momento de la entrega para su empleo será rechazado. 2.8) Cemento asfáltico El cemento asfáltico será homogéneo, libre de agua y no formará espuma cuando se caliente a 175 ºC. 2.9.- Cerámicos Serán de arcilla de la mejor calidad bien cocidos, sonoros y de caras regulares y planas, debiendo separarse al realizar el trabajo los que no presentaren buenas condiciones. El ladrillo se mojará hasta la saturación previamente a su empleo. No se admitirán si contienen en su masa partículas de cal. El ladrillo partido o cascote para contrapisos será limpio y de tamaño equivalente al del pedregullo para hormigón. 2.10.- Otros materiales Para materiales especiales de revestimientos, pavimentos, instalaciones, se harán las especificaciones en el lugar correspondiente. También en el caso en que se indicaren bloques y otros elementos de estructura o suplemento se hará especificación particular. 3) MORTEROS Y HORMIGONES Los componentes de las mezclas para los morteros y hormigones se medirán en volúmenes, empleándose para ello recipientes de cubaje conocido que faciliten su contralor. Las mezclas se batirán a máquina hasta que resulten homogéneas. La preparación del hormigón se efectuará a máquina. Para hacerlo a mano se solicitará autorización a la Dirección de Obra. En este caso se mezclarán los elementos inertes con el LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 34 cemento, en seco, sobre una base impermeable removiéndolos a pala 5 veces y luego se agregará gradualmente el agua. El tiempo entre la preparación y su colocación en obra no podrá pasar de 15 minutos para el caso de hormigones. Se le colocará la cantidad de agua suficiente (en general no más de 30 litros por bolsa) para obtener una masa pastosa, ni muy fluida ni muy compacta, de aspecto homogéneo, para lo que se requiere un amasado de 1 1/2 a 2 minutos. Se apisonará el hormigón de manera continua durante el proceso de llenado y se procurará el perfecto colado entre los hierros y los moldes con pisones adecuados de hierro o madera y con golpes repetidos dados con macetas de madera en los encofrados, o mediante el uso de vibradores mecánicos. Después del comienzo del fraguado no deberán tocarse los elementos hormigonados hasta transcurridas 48 hs. La operación de colocar y depositar el hormigón deberá ser cumplida de modo que se obtenga una roca artificial compacta, densa, de textura uniforme y superficies lisas, libres de poros y zonas “lavadas”, alabeos y trozos desvinculados de la masa. Los morteros en cuya composición entre cemento deberán emplearse a medida que vayan preparándose, no pudiendo emplearse los sobrantes de la mañana para la tarde. 4) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Los moldes para las obras de hormigón armado se harán de madera o metal con tablas o chapas sin deformaciones y deberán apuntalarse correctamente. La terminación será prolija. Una vez terminados los moldes, perfectamente construidos y limpios, el Contratista solicitará la aprobación de los mismos a la Dirección de Obra. Para el desencofrado se seguirán las normas universales en la materia y las instrucciones que imparta la Dirección de Obra, no procediéndose a los descimbramientos sin su expresa autorización. No obstante y cuando se utilice cemento común, se establece que en general se seguirá el siguiente criterio: - Costado de columnas - vigas ..................... 7 días. - Vigas y losas hasta 3.50 m ...................... .14 “ - Vigas y losas mayores .............................. 21 “ - Grandes losas y vigas ............................... 28 “ Cuando se produzcan heladas, estos días, como mínimo, se descontarán de los plazos indicados. Sin perjuicio de ello se establece que en el centro de vigas y planchas se dejará un puntal de seguridad que sólo se retirará cuando la Dirección de Obra lo indique. Los encofrados tendrán contraflechas de 1 mm por cada metro de luz. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 35 5) ARMADURAS Las cualidades de los hierros serán tales que permitan el plegado a 180º en frío, sin agrietarse para hierros menores de 20 mm y 90º para hierros mayores de 20 mm de diámetro. El revestimiento de cemento será como mínimo de 0.01 m en piezas interiores y de 0.015 en las exteriores. Las barras se harán de un solo tramo, sin uniones, y en caso de hacerse empalmes se hará alternadamente en las secciones de menor esfuerzo y en una longitud de 40 diámetros. Cuando el hierro sea mayor de 20 mm, se colocarán barras adicionales. Las barras de resistencia no se separarán más del doble del espesor de la losa. El número de hierros doblados será mayor que la mitad del total y menor que las ¾ partes. En caso de más de un hierro doblado, el segundo se doblará a 0.15 m del borde del apoyo y el tercero en una posición intermedia. Los hierros doblados sobrepasarán el apoyo introduciéndose en la viga adyacente en una longitud igual a su cuarta parte. En los pilares se dejarán hierros salientes de 8 mm de diámetro cada 0.30 m a efectos de trabarlos con los muros adyacentes. No se admitirán barras que tengan óxidos, grasas, pinturas u otros materiales que puedan disminuir su adherencia. 6) ANDAMIOS El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones en vigencia contenidas en la Ley de Prevención de Accidentes de Trabajo, reglamentos del Banco de Seguros del Estado, Ordenanzas Municipales e indicaciones dadas por el Departamento de Seguridad Industrial de ANCAP. Proveerá también balancines, escaleras y demás medios de elevación para la realización de los trabajos ordenados. Se deberá tener la precaución de no dañar equipos o instalaciones, siendo de cargo del contratista la reparación de eventuales daños que se produjeren. 7) MUROS Y TABIQUES Los muros se levantarán rigurosamente a plomo, con una perfecta trabazón y manteniendo bien limpias las juntas. Si hubiera que unir mampostería vieja con nueva se hará con esmero, limpiando y regando las superficies de contacto y colocándose las respectivas trabas de hormigón armado. Los ladrillos se mojarán perfectamente en las pilas sumergiéndose completamente en el agua limpia después de modo que al colocarse en obra estén empapados y LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 36 no simplemente mojados. Las juntas verticales se llevarán con el arrastre del ladrillo sobre mortero abundante y si aún faltara mortero se completará su llenado con el canto de la cuchara, con el fin de obtener mampostería maciza. Las juntas no podrán ser mayores de 0.01 m. Durante la construcción en las obras con estructura todos los muros y tabiques deberán detenerse dos hiladas antes de las vigas que los superpongan, acuñándose a los 15 días con mortero reforzado. 8) COLOCACION DE MARCOS Todos los marcos se colocarán perfectamente aplomados y nivelados. Los marcos que fueran colocados simultáneamente al levantamiento de los muros, deberán ser recubiertos en sus montantes con cajas de tablillas atadas y aseguradas a la mampostería, pero no clavadas a los mismos marcos, siendo el Contratista responsable de los desperfectos que sufrieran éstos. Simultáneamente al levantamiento de los muros se dejarán los vanos para las aberturas exteriores que llevarán un rebaje por donde se colará Pórtland a medida que se levanten los muros. Alrededor de los vanos que llevan ventanas de carpintería metálica, se colocarán tacos de madera cada 0.50 m para atornillar posteriormente los contramarcos de madera, salvo indicación en contrario. 9) ABERTURAS Se tomará especial cuidado en el correcto aplome, alineación y nivel. Cualquier defecto de esta índole que se compruebe, en cualquier momento, sea cual fuere el estado de terminación de la obra, el Contratista, estará obligado a su exclusivo costo, corregirlo, desamurar la abertura o el marco y colocarlo de nuevo en correcta posición. Las aberturas viejas, así como todos los elementos que se retiren que no sean escombro, serán trasladados por la empresa adjudicataria a donde el Director de Obra lo indique. 10) VIDRIOS Serán salvo aclaración expresa de 4 mm, de primera calidad, libres de burbujas o defectos cualesquiera. 11) REVOQUES LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 37 Las uniones de las paredes entre sí y las de estas con los techos, se harán según diedros perfectos, no tolerándose bajo ningún concepto las uniones curvas, salvo indicación especial. Cuando haya que reparar revoques se picarán hasta la mampostería si fuera necesario a juicio de la Dirección de Obra. 12) PAVIMENTOS DE HORMIGON 12.1) OBJETO Construcción de pavimentos de hormigón o repavimentación de paños de hormigón existentes. 12.2) ROTURA Y EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO El pavimento existente será demolido y los materiales resultantes serán trasladados al lugar que sea indicado. 12.3) DESCRIPCION DEL PAVIMENTO 12.3.1) CARACTERISTICAS Se realizará un pavimento de hormigón reforzado de 20 cm de espesor sobre una base de tosca de 20 cm de espesor o de tosca-cemento de 15 cm de espesor. Todos los bordes extremos de paños llevarán cordón, pudiendo ser común o invertido. 12.3.2) SUB-RASANTE Se escarificará el terreno hasta una profundidad mínima de 15 cm a partir de la parte inferior de la base y luego se compactará exhaustivamente. Previo a la aceptación de la capa se hará pasar una aplanadora de peso mayor a 15 toneladas, la que no deberá dejar marcas sobre el terraplén terminado. 12.3.3) BASE DE TOSCA La base de tosca se efectuará en dos capas de 10 cm de espesor cada una, medidas luego de la compactación. La construcción de la base sólo podrá iniciarse cuando la sub-rasante haya sido aprobada por el Director de Obra. Este si lo considera necesario, ordenará a cuenta del contratista, ensayos de compactación y densidad en laboratorio. La base consistirá en una capa de material granular que cumpla las siguientes especificaciones: Límite líquido menor de 35 (treinta y cinco); índice plástico menor de 9 (nueve); C.B.R. no LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 38 inferior a 70%, densidad relativa mayor del 95% (noventa y cinco por ciento) del valor máximo que se determine en el ensayo de consolidación efectuado en el Laboratorio. La densidad relativa superará el 95 % indicado en la cantidad necesaria para llegar a obtener el C.B.R. mínimo del 70 % citado, si así lo requieren las características del material a emplear. La base debajo del pavimento de hormigón se extenderá a ambos lados en zonas laterales de 0,50 a partir del cordón. 12.3.4) BASE DE TOSCA-CEMENTO Será de 15 (quince) centímetros de espesor luego de compactada, y estará constituida por una mezcla de tosca y cemento de proporciones 10-1. La compactación será similar a la de la base de tosca. 12.3.5) SUSTITUCION DEL TERRENO DE FUNDACION Debajo de la base, cuando el material existente tenga índice de grupo (I.G.) mayor de 12 (doce) se sustituirá con tierras aptas a juicio del Director de Obra y siempre que tengan índice de grupo inferior a 12 (doce) en un espesor de 30 (treinta) centímetros luego de compactado en no menos de 3 (tres) capas. En general se usará arena sucia. 12.3.6) ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL HORMIGON Valdrá en todos sus términos el Pliego General de Condiciones para la Construcción de Pavimentos de Hormigón del Departamento de Obras y Servicios de la Intendencia Municipal de Montevideo, vigente a la fecha. 12.3.7) MALLA DE ACERO Deberá colocarse como mínimo una malla electrosoldada de varillas de 3.4 mm de espesor cada 15 cm (quince centímetros) en ambos sentidos. 12.3.8) CORTE DE JUNTAS CON SIERRA Las juntas de contracción deberán ejecutarse a máquina por medio de sierra de discos apropiada para cortar pavimentos y cuyos espesores no serán inferiores a 5 mm (cinco milímetros). Sin embargo el Director de Obra, podrá disponer cuando lo considere necesario, la construcción de juntas por medio de planchuelas. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 39 12.3.9) DISTRIBUCION DE JUNTAS Longitudinales - una central de contracción. Transversales - cada 6 metros una de contracción. cada 48 metros una de dilatación. 12.4) REPARACION DE JUNTAS En la zona del cargadero o donde lo indique la Dirección de Obra, donde el pavimento se encuentra en buen estado pero las juntas han perdido el material componente, se realizará el relleno de las mismas con material a base de silicona u otro material con resistencia a los hidrocarburos. El contratista deberá presentar la información técnica que avale la calidad del material suministrado en cuanto a las propiedades solicitadas. 13) PAVIMENTOS CON ADOQUINES DE HORMIGON 13.1) OBJETO Construcción o reparación de pavimentos con adoquines de hormigón. 13.2) RETIRO DE ADOQUINES En caso que se indique la reparación de pavimentos se retirarán los adoquines los cuales serán depositados donde sea indicado. 13.3) DESCRIPCION DEL PAVIMENTO 13.3.1) CARACTERISTICAS Se realizará un pavimento con adoquines de hormigón sobre una base de tosca o material granular de 20 (veinte) centímetros de espesor. En algunos casos la base podrá ser de tosca-cemento de 15(quince) centímetros de espesor. Para cada área a pavimentar se definirá en obra el tipo de base a utilizar. 13.3.2) SUB-RASANTE Idem 12.3.2) 13.3.3) BASE DE TOSCA Idem 12.3.3) LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 40 13.3.4) BASE DE TOSCA-CEMENTO Idem 12.3.4) 13.3.5) SUSTITUCION DEL TERRENO DE FUNDACION Idem 12.3.5) 13.3.6) LECHO DE ASIENTO DE LOS ADOQUINES Luego de terminada la base, se extenderá una capa de arena limpia de espesor mínimo 3 cm. 13.3.7) ADOQUINES – COLOCACION Y TERMINACION Se hará estrictamente de acuerdo con lo estipulado en las condiciones técnicas de los fabricantes de adoquines, quedando la aprobación final supeditada a la Dirección de Obra. Los adoquines deberán cumplir con la norma UNIT 787-89 y serán del tipo Florida de 10 cm de espesor. 14) PINTURA El número de manos de pintura no podrá ser inferior a dos y estará sujeto a lograr cubrir bien y que su aspecto y color sean homogéneos, a criterio del Director de Obra. En todos los casos se deberán preparar los colores que indique el Director de Obra y observar sus indicaciones en cuanto a la consistencia de las pinturas, preparación de superficies, calidad de aplicación y de materiales. La pintura de paredes interiores incluirá: techos, zócalos, si correspondiera y comprende el trabajo completo de pintura, lográndose buena terminación. La preparación de las paredes a pintar incluye: rasqueteo, lijado, lavado y demás, hasta llegar a eliminar la pintura anterior y dejar la superficie en condiciones de recibir el nuevo recubrimiento. Se podrá disponer, además, la aplicación de sellador, fijador o imprimación. La reposición de revoques se hará picando los revoques existentes en las dimensiones que indique el Director de Obra, hasta descubrir la mampostería, dejando en todos los casos, una textura igual a la existente. La aplicación de enduido incluye: el lijado y una fina terminación, según criterio del Director de Obra. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 41 Las aberturas se contabilizarán midiendo las superficies vistas desde el lado interior y exterior del edificio y deberá pintarse por ambas caras, incluyendo: marcos, contramarcos y accesorios que sean pintados. Las aberturas que sean pintadas en una sola cara, así como las vidriadas, se pagarán tomando el 50% (cincuenta por ciento) de esa superficie. La limpieza y preparación de aberturas, se hará con rasqueteado, lijado, lavado y demás operaciones que permitan tener una superficie adecuada para pintar, a criterio del Director de Obra. Las aberturas incluirán los accesorios tales como: persianas, parasoles y soportes de toldos que puedan existir. En caso de tener que desarmarse algún elemento, será por cuenta del contratista, incluyendo la colocación final. 15) MANTENIMIENTO DE BOVEDAS 15.1) OBJETO Realización de trabajos de recuperación estructural y mantenimiento de las bóvedas que constituyen las diversas cubiertas de la Fábrica de Lubricantes. 15.2) RECUPERACION DE LA SUPERFICIE INTERIOR DE LA BOVEDA Esta parte de la bóveda se encuentra en buenas condiciones, salvo en lugares muy puntuales, los cuales tienen signos de roturas por expansión de la armadura debido a la oxidación de la misma. Para su reparación se procederá de la siguiente manera: 15.2.1) TRATAMIENTO DE LAS ARMADURAS El trabajo consiste en remover con sumo cuidado el mortero de toma y el material cerámico, poniendo especial cuidado de romper y retirar solo las piezas cerámicas afectadas para recomponer o sustituir si fuere necesario la armadura. Para esto se deberá proceder a descubrir el hierro donde se constate oxidación y expansión. A la armadura donde se detectaren signos de oxidación y expansión se la tratará con un cepillado mecánico o un cepillado enérgico manual. Luego de este procedimiento la armadura recuperada será tratada con Sikaguard antióxido. En la eventualidad de no poder recuperar la armadura existente, ésta será sustituida por un tramo del mismo diámetro y con los debidos empalmes, pudiéndose utilizar para ello soldadura de arco eléctrico. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 42 15.2.2) RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE Los elementos cerámicos ya deteriorados o rotos y los que se necesiten romper en la recuperación de las armaduras serán sustituidos con aplicación de arena y portland con un puente de adherencia tipo Sika Top Modul. Una vez realizado esto se terminará la superficie a la vista con material cerámico similar al existente, tratando de recomponer la superficie original lo más fielmente posible. 15.2.3) PROTECCION Una vez finalizadas las tareas requeridas y estando secas las reparaciones realizadas se procederá a la aplicación de una pintura de tipo siliconada transparente de marca reconocida en plaza debiendo constar en la oferta el nombre del producto, a fin de corroborar procedencia, calidad y metodología de aplicación. 15.3) REPARACION DE LA SUPERFICIE EXTERIOR La pintura del techo así como la aislación térmica están sumamente deterioradas. Fuera de esto el techo se encuentra en muy buenas condiciones estructurales por lo cual se procederá como se indica a continuación: 15.3.1) RETIRO DE LA AISLACION TÉRMICA Se deberá retirar en su totalidad la aislación térmica existente en las distintas cubiertas, Este trabajo deberá ser realizado con sumo cuidado a efectos de no afectar la cara superior de las bóvedas, debiéndose explicitar en la oferta el método a utilizar. 15.3.2) HIDROLAVADO Se procederá al hidrolavado a fondo con presión a fin de eliminar los restos de la aislación térmica así como también posibles líquenes y pequeñas vegetaciones. Al realizar esta tarea se tendrá especial cuidado de observar pequeñas fisuras y/o roturas en el mortero superficial por oxidaciones en la armadura. Al agua del hidrolavado se le podrá añadir algún agente jabonoso en la primera pasada para luego proceder a una segunda pasada de enjuague. 15.3.3) FISURAS Y ROTURAS EN EL MORTERO Las fisuras en el mortero se tratarán con dos manos de la misma pintura a aplicar sobre el techo. Sobre la pintura aún fresca se colocará una cinta geotextil que sobrepasará aproximadamente 100 mm a cada lado de la fisura para luego terminar con dos manos de pintura, antes de proceder a la aplicación de la aislación térmica y la pintura general. En LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 43 cuanto a las roturas del mortero por acción de la oxidación de la armadura se procederá a descubrir la armadura hasta encontrar la parte en buen estado, para efectuar la reparación de forma similar a la efectuada en las reparaciones de armadura anteriores, utilizando procedimientos y productos ya detallados. 15.3.4) AISLACION TÉRMICA Luego de tener efectuadas las eventuales reparaciones y constatando que la superficie se encuentra limpia y seca, se procederá a la aplicación de la aislación térmica con poliuretano proyectado. Se deberá indicar cual será el espesor de la misma y que método se utilizará para su aplicación todo de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 15.3.5) IMPERMEABILIZACION Sobre la capa de aislación térmica se aplicarán tres manos como mínimo de pintura acrílica impermeabilizante fibrada de color blanco, de buena calidad y de marca reconocida que cumpla con los requerimientos y las garantías suficientes para la obra. La misma deberá tener perfecta adherencia sobre la capa de aislación térmica. 15.3.6) GARANTIA Los trabajos de aislación térmica e impermeabilización serán garantidos por un mínimo de 5 (cinco) años a partir de la Recepción Definitiva para lo cual el contratista deberá presentar garantía escrita junto con la oferta. 15.4) REPARACIONES EN DESAGÜES Y BORDES DE BOVEDAS 15.4.1) ROTURAS EN DESAGÜES Y BORDES En los casos donde se detectasen roturas por expansión se procederá de igual forma que en los casos anteriores, aplicando procedimientos y materiales similares a los ya descriptos para reparaciones similares. Previamente a las reparaciones se deberá hidrolavar y cepillar mecánicamente las zonas comprometidas y de escurrimiento a fin de determinar el estado del mortero de toma y del material cerámico. 15.4.2) IMPERMEABILIZACION DEL BORDE DE TECHO LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 44 Luego de las eventuales reparaciones se aconseja impermeabilizar con impermeabilizante incoloro siliconado tipo Sika Igol H-Sil o Igol 5-Sil, en una franja de 1 metro del borde hacia adentro, en todo el perímetro del techo. 15.5) REPARACIONES EN ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 15.5.1) PILARES Y VIGAS En los lugares que se aprecien descascaramientos superficiales del hormigón por acción de la oxidación de la armadura, se picará y removerá el material fisurado hasta dejar a la vista la armadura afectada, el hierro expuesto será tratado con un cepillado mecánico o un cepillado manual exhaustivo y enérgico y de ser necesario se reemplazarán los hierros bajo las normativas ya expresadas aplicándose el tratamiento antióxido tipo Sikaguard. La reparación final se hará con mortero de arena y portland utilizando como puente de adherencia Sika Top Modul para terminar con fratazado dejando la superficie en igual condición que el resto del pilar o viga según sea. 15.6) DISPOSICIONES GENERALES 15.6.1) Dado que las tareas se realizarán en un área de trabajo permanente, los señores oferentes deberán tener en cuenta que las tareas de soldadura, hidrolavado, picado y pintura solo se harán con Orden habilitante de Seguridad Industrial. Sin esta orden no se podrá soldar, cepillar ni realizar otro tipo de tareas. 15.6.2) No se detallan procedimientos de realización de los trabajos, puesto que se da por descontada la idoneidad técnica de los oferentes al respecto, por lo cual no se aceptarán desconocimiento de carácter constructivo sobre los mismos una vez entregadas las ofertas. 15.6.3) Si durante el desarrollo de la obra ocurriera el deterioro de elementos existentes en la zona de trabajos, estos deberán ser reparados o restituidos según los casos, por el contratista a su costo. También se considerará imprescindible la mayor limpieza durante las obras, así como una esmerada limpieza al finalizar las mismas. 15.6.4) Cabe destacar que el oferente deberá proveerse de un andamio tipo tubular con ruedas, a fin de permitir su traslado en los momentos de utilización, sabiendo además que deberá presentar la autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social al momento de comenzar las obras. Deberá considerarse también la posibilidad de utilización de algún tipo de plataforma de elevación hidráulica a efectos de tener acceso a lugares más complicados. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 45 16) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS 16.1) TRABAJOS EN FÁBRICA DE LUBRICANTES 16.1.1) GENERALIDADES Los trabajos incluyen el mantenimiento total de las cubiertas correspondientes al edificio de la fábrica, al de oficinas y al de la planta de envasado de grasas. Se incluyen también las respectivas fachadas las cuales deberán ser puestas a punto en su totalidad y otros tipos de trabajos de mantenimiento general. 16.1.2) MANTENIMIENTO DE LAS CUBIERTAS Se deberá realizar el mantenimiento integral de las mencionadas cubiertas de acuerdo con lo indicado en el punto 15) MANTENIMIENTO DE BOVEDAS. El oferente deberá presentar junto con la propuesta una memoria detallada de los trabajos a realizar en cada una de las tres cubiertas indicando los procedimientos a seguir así como también los materiales a utilizar. Se deberá tener especial atención en la compatibilidad entre los distintos materiales como ser aislación térmica y pintura a aplicar sobre la misma. En el caso de los lucernarios se harán los trabajos de mantenimiento que sean necesarios incluyéndose el cambio de algún vidrio roto y el sellado de fisuras que puedan observarse en la unión de los mismos con las cubiertas. Se exigirá una garantía mancomunada, entre el fabricante y el contratista la cual deberá ser como mínimo de 5(cinco) años. Se dará preferencia a las firmas que ofrezcan una garantía mayor a la mínima requerida. Durante ese lapso, de presentarse deterioros en la aislación térmica o en la pintura que signifiquen la pérdida de la función de protección, el adjudicatario deberá realizar a su costo las reparaciones necesarias. 16.1.3) MANTENIMIENTO DE LAS FACHADAS En los edificios de fábrica y planta de envasado de grasas, las fachadas están constituidas en su parte superior por chapas galvanizadas amuradas en estructuras metálicas. Las chapas se encuentran afectadas por oxidación sobre todo en su parte exterior, por lo cual deberá ejecutarse un procedimiento de limpieza y desoxidación para un posterior pintado de las mismas. La pintura será tanto exterior como interior. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 46 En casos extremos deberá procederse al cambio de chapas cuando las mismas se encuentren abolladas, perforadas o en muy mal estado. Esto será evaluado por el contratista en acuerdo con la Dirección de Obra. Al igual que en el punto anterior se presentará una memoria detallada de los trabajos a ejecutar detallándose los esquemas de pintura a aplicar según el estado de las chapas. En este caso se deberá prestar especial atención a la compatibilidad entre las distintas pinturas a utilizar con las chapas galvanizadas. También se realizará el mantenimiento total de los elementos metálicos y de madera que constituyen la estructura soporte de las chapas galvanizadas debiéndose detallar también los esquemas de pintura a utilizar. Se pintarán asimismo las partes de las fachadas de los tres edificios que están constituidas por hormigón visto, para lo cual deberá aplicarse una pintura adecuada a dicho material, pintándose tanto interior como exteriormente. En las aberturas de aluminio se realizarán los trabajos que se estimen necesarios tales como limpieza, sellado de fisuras y cambio de vidrios rotos. Los trabajos deberán ser garantidos al igual que en el ítem anterior. 16.1.4) TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL Además de los trabajos anteriores se deberán realizar otros trabajos de mantenimiento que se liquidarán según la lista de precios unitarios que deberán cotizarse. Estos incluyen trabajos de albañilería y pintura general, hormigones de piso, hormigones de vereda, hormigones especiales en zonas de rampas, etc. Se cotizarán los trabajos que se detallan a continuación: -Reparación de hormigones con problemas de corrosión de armaduras -Pintura de estructuras metálicas -Pintura de estructuras de hormigón visto -Ejecución de hormigones de vereda de 8 cm de espesor en taludes exteriores -Ejecución de hormigones de piso de 15 cm de espesor en interiores -Ejecución de hormigones de piso de 20 cm de espesor en rampas de acceso al edificio de fábrica. Los hormigones de 15 y 20 cm de espesor tendrán un tratamiento superficial de rodillado a efectos de que los mismos puedan ser antideslizantes. Otros trabajos que surjan se realizarán aplicando los precios unitarios a los que se hace referencia en el punto siguiente. LICITACIÓN ABREVIADA N° 1500114800 47 16.2) TRABAJOS EN OTRAS AREAS Se ejecutarán trabajos en otras áreas de la planta como ser cargaderos, muelles, oficinas, etc. Los mismos podrán incluir trabajos de albañilería, estructuras de hormigón armado, pintura, reparación o construcción de pavimentos, colocación de aberturas y vidrios, construcción de drenajes y trincheras, etc. Se aplicarán los precios unitarios cotizados en la fórmula de propuesta pagándose por metraje realizado. En caso de no existir precio unitario cotizado se aplicará el punto III.13 - AUMENTOS O DISMINUCIONES DE OBRA. Los trabajos se ordenarán por escrito, fijándose un plazo de común acuerdo. En caso de no existir acuerdo, se aplicará el plazo determinado por ANCAP. Se podrán establecer condiciones técnicas particulares para un trabajo, de acuerdo con el contratista, las que se anotarán al ordenar el mismo. Estas condiciones serán válidas por sobre las condiciones generales del Pliego para ese trabajo particular. 17) CONSIDERACIONES GENERALES Existen tareas que por su minuciosidad no pueden ser detalladas en el presente pliego, pero que hacen directamente a la buena ejecución de los trabajos y a las reglas del buen arte, y ya que la empresa oferente se presupone técnicamente solvente, no se admitirán desconocimientos de índole técnico constructivo, antes ni durante la ejecución de los mismos. Así mismo no se aceptarán reclamaciones posteriores a la apertura de las ofertas. 18) LIMPIEZA FINAL Estando concluidos los trabajos, se exigirá por parte de ANCAP la limpieza final de la zona afectada por los trabajos, la cual deberá quedar en condiciones de limpieza y cuidado esmerada y prolija a la vista, teniendo para esto una observancia diaria en cuanto a los materiales caídos por desprendimiento o picado durante las reparaciones.